АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А83-15821/2020

12 января 2021 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в  судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Трест № 68» (196641, город  Санкт-Петербург, поселок Металлострой, улица школьная, 4, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 02.09.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 781701001)  

к Управлению единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым  (298300, 

<

...>, кабинет 413, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.01.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 911101001)  

о признании незаконным решения и о понуждении совершить определенные  действия  

при участии третьих лиц: 

- Администрация города Керчи Республики Крым (298300, ул. Кирова, 17, г.  Керчь, Республика Крым, ОГРН 

<

***>, ОКПО 00758553, Действует с  04.12.2014, ИНН 

<

***>, КПП 911101001);  

 - Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым  (295011, 

<

...>, ИНН / КПП:9102012851 /  910201001).;  

- Крымский региональный центр археологических исследований Республики Крым  (

<

...>, литер Г, ИНН 

<

***>,  КПП 910201001, ОГРН 

<

***>)  

при участии уполномоченных сторон: от истца – ФИО2 по доверенности № 79 от 03.09.2020 от ответчика – не явился 

от третьего лица - Крымский региональный центр археологических исследований  Республики Крым - Шарапа А.В., генеральный директор  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования в части понуждения к заключению дополнительного  соглашения к Муниципальному контракту № 0175200000419000631 на выполнение работ  по объекту «Строительство автомобильной дороги по улице Гаспринского города Керчи»  о продлении сроков выполнения работ оставить без рассмотрения.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить Акционерному обществу «Трест № 68» (196641, город Санкт- Петербург, поселок Металлострой, улица школьная, 4, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 02.09.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 781701001) из Федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6 000,00 руб., оплаченную согласно  квитанции № 118 о 05 октября2020 года на сумму 6 000,00 руб., о чем выдать справку.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течении месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а так же в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...> ) в течении двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Информация о движении нестоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.Н. Гризодубова