АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-7460/2023

г. Чебоксары

04 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2023 года. Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2023 года. 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи Данилова А.Р.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Эльбрус»  

(

<

...>, офис 11а, ОГРН 

<

***>)

к администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

(с. Красные Четаи, м.о. Красночетайский, Чувашская Республика - Чувашия, пл. Победы д. 1, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 51580 руб. 85 коп.

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,

финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики 

(с. Красные Четаи, Чувашская Республика, площадь Победы, д. 1, ОГРН 

<

***>)

при участии

представителя истца ФИО2 по доверенности от 09.11.2022 (срок действия 2 года), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» (далее – общество, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики (далее – администрация, ответчик) о взыскании 51580 руб. 85 коп. пеней за период с 13.12.2022 по 29.08.2023 и далее по день фактической уплаты суммы основного долга.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен финансовый отдел администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики (далее – третье лицо). 

Требование мотивировано неисполнением ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных истцом в рамках муниципального контракта от 03.11.2020 № 01115300021820000060 согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 16.10.2021 № 3. 

В судебном заседании представитель истца требование поддержала по изложенным в иске основаниям. 

Ответчик и третье лицо, будучи надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, полномочных представителей в суд не направили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Выслушав представителя истца и изучив материалы дела, арбитражный суд установил. 

Администрация Красночетайского района Чувашской Республики (правопредшественник администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, заказчик) и общество (подрядчик) с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме (протокол итогов электронного аукциона от 19.10.2020), заключили муниципальный контракт от 03.11.2020 № 0115300021820000060 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2020 № 1 и от 08.12.2021 № 2), по условиям которого заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Красные Четаи – Пчелка (ул. Красноармейская) Красночетайского района Чувашской Республики (от км 1+050 до км 3+050) в соответствии с требованиями согласно приложениям № № 1, 2, которые являются неотъемлемой частью контракта (пункты 1.1, 1.2 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 11303961 руб. 51 коп., НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса  Российской Федерации.

В силу пункта 2.6 контракта оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетный счет подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления подрядчиком заказчику счета (счета-фактуры) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполнения работ и затрат (форма КС-3).

На основании пункта 5.5 контракта заказчик обязан подписать акт выполненных работ и возвратить его подрядчику в 10-дневный срок со дня его получения с учетом выполненных работ. 

Досудебной претензией от 21.11.2022 общество направило администрации для подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 16.10.2021 № 3 и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 16.10.2021 № 3 на сумму 758727 руб. 93 коп. 

Поскольку администрация документы не подписала, оплату работ не произвела, общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании суммы задолженности. 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 27.06.2023 по делу А79-540/2023, вступившим в законную силу, исковое требование удовлетворено, с ответчика в пользу истца взыскано 758727 руб. 93 коп. долга. 

В связи с просрочкой оплаты выполненных работ общество в досудебной претензии от 29.08.2023 потребовало уплатить неустойку. 

Оставление ответчиком требования, изложенного в претензии, без исполнения явилось для истца основанием обратиться в арбитражный суд с настоящим иском. 

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу названной статьи истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ) (пункт 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). 

В пункте 7.9 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Доказательства погашения задолженности, присужденной решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 27.06.2023 по делу А79-540/2023, материалы дела не содержат. 

Следовательно, требование истца о взыскании неустойки является обоснованным. 

За период с 14.12.2022 по 04.12.2023 пени подлежат взысканию в сумме 84623 руб. 45 коп., исходя из следующего расчета: 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

758 727,93

14.12.2022

Новая задолженность на 758 727,93 руб.

758 727,93

14.12.2022

23.07.2023

222

7.5

758 727,93 ? 222 ? 1/300 ? 7.5%

42 109,40 р.

758 727,93

24.07.2023

14.08.2023

22

8.5

758 727,93 ? 22 ? 1/300 ? 8.5%

4 729,40 р.

758 727,93

15.08.2023

17.09.2023

34

12

758 727,93 ? 34 ? 1/300 ? 12%

10 318,70 р.

758 727,93

18.09.2023

29.10.2023

42

13

758 727,93 ? 42 ? 1/300 ? 13%

13 808,85 р.

758 727,93

30.10.2023

04.12.2023

36

15

758 727,93 ? 36 ? 1/300 ? 15%

13 657,10 р.

Сумма основного долга: 758 727,93 руб.

Сумма неустойки: 84 623,45 руб.

С 05.12.2023 пени подлежат взысканию по день фактической уплаты суммы основного долга. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 2063 руб. (платежное поручение от 19.09.2023 № 528) подлежат возмещению ответчиком. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Взыскать с администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью «Эльбрус» 84623 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб. 45 коп. пеней за период с 14.12.2022 по 04.12.2023 и с 05.12.2023 по день фактической уплаты суммы основного долга исходя из 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 2063 (Две тысячи шестьдесят три) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

А.Р. Данилов