100150_3195769 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 02.12.2020 года Дело № А50-6716/20 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катаевой- Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Уралспецмонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614067, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство  домов" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614506, 

<

...>)  

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ,  

по встречному иску Общества в ограниченной ответственностью  "Комплексное строительство домов" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью  "Уралспецмонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки за нарушение срока оплаты.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «Уралспецмонтаж» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комплексное  строительство домов" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение срока  

выполнения работ в размере 295 876 (двести девяносто пять тысяч восемьсот  семьдесят шесть) руб. 80 коп., а также расходы по оплате госпошлины в  размере 8 918 (восемь тысяч девятьсот восемнадцать) руб.  

Встречные исковые требования ООО «КСД» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Уралспецмонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Комплексное строительство  домов" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение  срока оплаты работ в размере 250 801 (двести пятьдесят тысяч восемьсот  один) руб. 60 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 8 016  (восемь тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.  

Произвести зачет требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комплексное  строительство домов" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Уралспецмонтаж" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 45 075 (сорок пять  тысяч семьдесят пять) руб. 20 коп., а также расходы по оплате госпошлины в  размере 902 (девятьсот два) руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина