АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                               

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

ДЕЛО № А45-33222/2021

г. Новосибирск

24 февраля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2022 года

Полный текст решения изготовлен 24 февраля 2022 года

 

  Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Рубекиной И.А., при ведении протокола  судебного заседания помощником  судьи Волынкиной Т.М., рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению  Общества с ограниченной ответственностью "Венд-Коммерц", г. Москва 

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, г. Новосибирск 

третьи лица: 1. Генеральный директор и участник Общества с ограниченной ответственностью "Венд-коммерц" ФИО1; 2. Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа Новосибирской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о признании незаконным решения от 23.11.2021 РНП-54-888,

 

при участии представителей сторон:

заявителя – не явился, извещен

заинтересованного лица – ФИО2, доверенность № ДС/17522 от 29.12.2021, паспорт, диплом (онлайн-участие)

третьих лиц: 1) не явился, извещен;  2) ФИО3, доверенность от 24.12.2021, паспорт, диплом (онлайн-участие)

                                        установил:

    общество с ограниченной ответственностью "Венд-Коммерц" (далее – заявитель, общество, ООО "Венд-Коммерц")  обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области  к  Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - заинтересованное лицо, управление, антимонопольный орган, Новосибирское УФАС России) с заявлением о признании незаконным решения от 23.11.2021 РНП-54-888.

Требования заявителя мотивированы тем, что  решение антимонопольного органа не соответствует Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Закон о контрактной системе) и при исполнении контракта ООО «Венд-Коммерц» действовало добросовестно.

      К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены: генеральный директор и участник Общества с ограниченной ответственностью "Венд-коммерц" ФИО1; Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа Новосибирской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв".

Заявитель, надлежащим образом уведомленный о месте и времени рассмотрения дела, в суд не явился.

Представитель заинтересованного лица, требования не признал, поддержал доводы, изложенные в отзыве. 

  Представитель Государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Новосибирской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв", поддержал позицию заинтересованного лица.

Генеральный директор и участник Общества с ограниченной ответственностью "Венд-коммерц" ФИО1, надлежащим образом уведомленный о месте и времени рассмотрения дела в суд не явился.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле,  суд установил  следующие фактические обстоятельства.

В Новосибирское УФАС России обратилось ГКУЗ ОТ НСО МЦ «Резерв» с заявлением о включении сведений об ООО «Венд-Коммерц» в реестр недобросовестных поставщиков в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на поставку респираторов.

При рассмотрении обращения Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что 28.07.2021 между Государственным казенным учреждением здравоохранения особого типа Новосибирской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» (далее - ГКУЗ ОТ НСО МЦ «Резерв») и ООО «Венд-Коммерц» заключен контракт № 2540211648421000055 (Ф.2021.44) на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов).

Согласно п. 3.6 контракта срок поставки товара составляет 20 рабочих дней со дня, следующего заднем заключения контракта, то есть, до 24.08.2021. 

Согласно п. 6.1 контракта поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

13.08.2021  ООО «Венд-Коммерц» направило заказчику электронное письмо с копией регистрационного удостоверения № РЗН 2021/13233 от 20.01.2021, а также фотографиями респираторов KN95.

26.08.2021  заказчик направил поставщику электронное письмо об ожидании поставки товара.

26.08.2021  заказчик направил поставщику электронное письмо, в котором указал на несоответствие условиям контракта респираторов по классу защиты и из-за отсутствия регулируемого ремня крепления (оголовья).

30.08.2021  заказчик направил претензию-требование (исх. № 326/24ю09) о незамедлительной поставке товара в строгом соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015 (Приложение № 1 к Контракту - описание объекта 

закупки).

02.09.2021 г. поставщик направил заказчику электронное письмо с копиями регистрационных удостоверений № РЗН 2021/14854 от 23.07.2021г., № РЗН 2021/14890 от 27.07.2021, а также с фотографиями респираторов KN99.

03.09.2021  заказчик направил поставщику электронное письмо, в котором запросил фотографии упаковки респираторов.

09.09.2021  заказчик направил поставщику электронное письмо, в котором указал на несоответствие условиям контракта респираторов.

20.09.2021  заказчик направил поставщику претензию с требованием о выплате неустойки за просрочку поставки товара.

23.09.2021 поставщик направил заказчику электронное письмо, в котором запросил соответствуют ли респираторы контракту.

23.09.2021  заказчик направил поставщику электронное письмо, в котором запросил данные регистрационного удостоверения.

13.10.2021  поставщик направил заказчику письмо, в котором указал на то, что заказчик не назначил ответственное лицо для контроля поставки товара и предложил заключить дополнительное соглашение о переносе сроков поставки товара до 22.10.2021 г.

18.10.2021  заказчик ответным письмом (исх. № 398/24.109) отказал в заключении дополнительного соглашения по причине отсутствия идентификационных данных о товаре, предлагаемого к поставке.

ООО «Венд-Коммерц» не осуществило поставку товара в предусмотренный контрактом срок, а также не осуществило поставку после получения претензий от заказчика, 20.09.2021  заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области № РНП-54-488 от 19.11.2021  сведения об ООО «Венд-Коммерц», а также об участнике и генеральном директоре ООО «Венд-Коммерц» - ФИО1 (включены в реестр недобросовестных поставщиков на 2 (два) года с момента фактического размещения сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

Считая  решение  антимонопольного органа незаконным и нарушающим  его права, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд находит требования заявителя не  подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

Из положений статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 198, части 2 статьи 201 АПК РФ, пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения, действий (бездействия) незаконными являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, решением, действиями (бездействием) прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, решений, действий (бездействия) органов и должностных лиц, входят проверка соответствия оспариваемого акта, решения, действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, решением, действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Согласно статье 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), к которым относится и аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

В соответствии со статьей 8 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств, защиты добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений в сфере размещения заказов со стороны недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков) Законом № 44 предусмотрено создание реестра недобросовестных поставщиков.

В силу частей 1,2 статьи 104 Закона  N 44-ФЗ ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии со статьей 104 Закона N 44-ФЗ реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств.

С другой стороны, анализ указанных положений позволяет сделать вывод и о том, что реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (часть 1 статьи 104 Закона N 44-ФЗ). Ведение реестра недобросовестных поставщиков в соответствии с пунктом 5.3.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы.

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 утверждены "Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" (далее - Правила ведения реестра, Правила N 1062).

Пунктом 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков N 1062 предусмотрено, что рассмотрение вопроса о включении информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, осуществляется с участием представителей заказчика и лица, информация о котором направлена заказчиком для включения в реестр. По результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки фактов, указанных в пункте 11 названных Правил, выносится решение.

Уполномоченный орган включает информацию о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в течение 3 рабочих дней с даты вынесения решения о включении информации о таком лице в реестр (пункт 13 Правил).

Из системного толкования вышеприведенных положений следует, что порядок, установленный в пункте 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков N 1062, применяется при рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участниках закупок в двух случаях: когда участники закупок уклонились от заключения контрактов, либо имеется односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 2, 3, 4 статьи 1, статья 9 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 ГК РФ).

Фактически Поставщиком обязательства до настоящего времени не  исполнены.

Согласно положениям статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

Сторона, которой ГК РФ, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Из положений статьи 450.1 ГК РФ следует, что предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Сторона, которой ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

-   поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров (ч. 2 ст.523 ГК РФ).

Согласно ч. 4 ст. 523 ГК РФ договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

В силу положений ч.9 ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. (далее - Закон о контрактной системе) заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно ч.13 ст.95 ФЗ № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч.14 ст.95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 данной статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В связи с тем, что ООО «Венд-Коммерц» не осуществило поставку товара в предусмотренный контрактом срок, а также не осуществило поставку после получения претензий от заказчика, 20.09.2021г. заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения данного контракта, 21.09.2021 решение размещено в единой информационной системе, 23.09.2021 направлено по электронной почте, 28.09.2021 направлено поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении.

29.10.2021 поставщик считается надлежащим образом уведомленным о принятом заказчиком решении.

        Поставщиком   не   были   устранены   нарушения   условий   контракта,   послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Дата расторжения контракта - 08.11.2021.

Как указывает заявитель, заказчик не назначил ответственное лицо для контроля поставки товара. По мнению представителей поставщика, поставка товара изначально была невозможна, поскольку необходимые заказчику респираторы значительно дороже цены, указанной в контракте. Кроме того, поставщиком представлен некий заказ-наряд курьерской службы СДЭК № 1272856161. Согласно пояснениям ООО «Венд-Коммерц» по данному заказ-наряду была направлена пробная партия респираторов заказчику.

При этом, представители поставщика заявили, что ООО «Венд-Коммерц» готово осуществить поставку товара.

Из изложенного следует, что заказчик выполнил все требования ст.95 Закона о контрактной системе в части уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив обстоятельства дела,  суд пришел к выводу о том, что факт существенного нарушения условий контракта со стороны ООО «Венд-Коммерц» подтверждён.

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что по заказ-наряду курьерской службы СДЭК № 1272856161 фактически товар не был предоставлен на отправку. 

Из материалов дела следует, что в предусмотренный контрактом срок ООО «Венд-Коммерц» не предприняло попыток поставки товара в действительности. Кроме того, в предложенный самим ООО «Венд-Коммерц» срок (до 22.10.2021г.) товар также не был поставлен.

Контракт не предусматривает какой-либо процедуры согласования респираторов с заказчиком и он заключен по предложенной ООО «Венд-Коммерц» цене.

Представленная  в суд   товарно- транспортная накладная от  02.08.2021 № 02082100 также не подтверждает получение  заказчиком  необходимого товара. Так, п. 7 «Сдача груза» транспортной накладной не имеет отметок о принятии (получении) груза по адресу: 

<

...>, также как п. 9 транспортной накладной не подтверждает факт принятия груза к перевозке по договору.

Таким образом, представленные доказательства ООО «Венд-Коммерц» не являются надлежащими доказательствами исполнения контракта.

Причины непоставки, приводимые заявителем,  не свидетельствуют об объективной невозможности исполнитель обязательства.

Заявитель указывает, что действия общества были направлены на исполнение контракта в установленный законом порядке,  а не на уклонение от его исполнения. Однако фактические обстоятельства и представленные  доказательства  об этом не свидетельствуют. 

На основании п. 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062, по результатам рассмотрения вопроса о включении информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

Реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств. С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Следовательно, реестр недобросовестных поставщиков представляет собой механизм защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков), созданный, в том числе с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

В данном случае допущенные заявителем нарушения условий контракта свидетельствуют об отсутствии добросовестности в действиях Общества, надлежащих мер для исполнения контракта с его стороны предпринято не было, объективных причин, препятствующих исполнению контракта надлежащим образом в установленные сроки не предоставлено.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 11.05.2012 N ВАС-5621/12 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, включение общества в реестр недобросовестных поставщиков не подавляет экономическую самостоятельность и инициативу общества, не ограничивает чрезмерно его право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также право частной собственности и не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности общества.

Заявителем не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью исполнения контракта, в связи с чем включение заявителя в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков. 

   Включение сведений о заявителе в реестр недобросовестных поставщиков отвечает требованиям справедливости и соразмерности.

Судом также не установлено в действиях (бездействии) заказчика фактов, при которых должник не считается просрочившим исполнение обязательства в соответствии с пунктом 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, суд соглашается с доводами заинтересованного лица о том, что оснований для невключения сведений об ООО «Венд-Коммерц» в реестр недобросовестных поставщиков не имееось.

При указанных обстоятельствах, суд  пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для  удовлетворения требований заявителя.

Государственная пошлина относится на заявителя.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь  статьями   110, 167 - 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                              РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

         Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

         Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области. 

 

Судья

И.А. Рубекина