268/2018-12510(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-9514/2017

09 февраля 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А.Е. при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ПечораСтрой»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  к управлению культуры и туризма муниципального района «Печора»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании штрафа и неустойки,  

при участии представителей 

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.01.2018 № 02,  от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.01.2018 № 72.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 171, 176 и 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично. 

2. Взыскать с управления культуры и туризма муниципального района  «Печора» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ПечораСтрой» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 68 707 рублей 48 копеек неустойки за период с 14.08.2015  по 09.06.2017.  

3. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

4. Взыскать с управления культуры и туризма муниципального района  «Печора» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета 1 669 рублей государственной пошлины.  

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ПечораСтрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета 15 329 рублей государственной пошлины.  

6. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

7. Бухгалтерии Арбитражного суда Республики Коми перечислить  управлению культуры и туризма муниципального района «Печора»  

(ИНН: 1105001042, ОГРН: 1021100875267) с депозитного счёта Арбитражного суда  Республики Коми 40 000 рублей.  

8. Общий журнал работ по строительству объекта «Социально- культурный центр с универсальным залом на 100 мест в составе историко- культурного комплекса в д. Бызовая» № 01 на 308 (трёхстах восьми) страницах,  прошитый, пронумерованный и скреплённый печатью управления культуры и  туризма муниципального района «Печора», хранить при деле до вступления  настоящего решения в законную силу. По вступлении решения в законную силу —  возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ПечораСтрой».  

9. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд  Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме.  

Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.Е. Босов