59/2020-66515(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

18 марта 2020 года Дело № А55-30408/2018 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. 

При ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании 18 марта 2020 года дело по иску, заявлению  

Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального  строительства"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СК Евроальянс"  третьи лица:  

1. Первичная общественная организация Государственного бюджетного учреждения  здравоохранения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина  Профсоюза работников здравоохранения РФ;  

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина; 

3. Общество с ограниченной ответственностью Лифтовой Производственный Центр  «ТИТАН»;  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»;  5. Общество с ограниченной ответственностью «СП Стальной канат»;  

6. Общество с ограниченной ответственностью «Единая строительная компания» об обязании к совершению действий и взыскании неустойки в сумме 5 452 136, 30 руб. 

при участии в заседании от истца – представитель ФИО1 от ответчика – представитель ФИО2, 

от третьих лиц 2- представители Земсков А.Н., Злобин С.И., Яссенс О.В. от 3- управляющий Сенников В.В. от иных лиц - не участвовали, 

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СК "Евроальянс" в течение 40  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  устранить недостатки работ по государственному контракту от 24.07.2014 № 54 на  объекте: Самарский областной перинатальный центр , а именно: заменить тяговые  канаты лифтов заводские номера : №№ 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789,  0790, 0791.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК "Евроальянс" в пользу  Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального  строительства" неустойку в сумме 4 956 516 руб. 68 коп.  

 В остальной части в иске отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК "Евроальянс" в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 51 692 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.06.2019 6:27:53

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна