АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(Резолютивная часть решения оглашена  31 октября 2017 года.)

Дело № А82-11664/2017

г. Ярославль

05 ноября 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гущиной А.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Государственного автономного учреждения Ярославской области "Информационное агентство "Верхняя Волга" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Сайт" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   97350.00  руб., расторжении договора 

при участии:

от истца – ФИО1 – представитель по доверенности от 27.09.2017 г.

от ответчика – не явились

установил:

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Информационное агентство "Верхняя Волга" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сайт" о расторжении договора от 28.04.2016 г. №45-ОУ, о взыскании пени в размере 97 350 руб. за просрочку выполнения работ.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил. Определение арбитражного суда о времени и месте рассмотрения дела, направленное по юридическому адресу ответчика, возвращено отделением почтовой связи без вручения с отметкой «истек срок хранения». Ответчик извещен надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

28.04.2016 г. между Государственным автономным учреждением Ярославской области "Информационное агентство "Верхняя Волга" /Заказчик/ и ООО "Сайт" /Подрядчик/ заключен договор № 45-04 от 28.04.2016 г., согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.4, 4.4.1, 5.1, 6.1, 8.1.3, 8.1.4, которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке сайта Большая ярославская энциклопедия в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Цена услуг составляет 177000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением ООО «САЙТ» упрощенной системы налогообложения. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик обязуется произвести предварительную оплату услуг в размере 30% цены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления исполнителем счета на оплату; полная оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем. Оказывать услуги Заказчику в объеме, в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель обязуется оказать услуги сроки, указанные в Техническом задании. В случае нарушения начального или конечного срока оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,5 % от цены услуг за каждый день просрочки. Сторона, которая получила претензию, обязана се рассмотреть и отправить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

В Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) указаны плановые сроки начала и окончания работ по созданию сайта – в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора. 

Указывая на то, что работы по договору в полном объеме не выполнены, результат работ не сдан истцу, истец 15.07.2016г., 05.08.2016г., 11.04.2017г. требовал выполнения работ, уплаты пени, расторжения договора.

Отсутствие удовлетворения требований послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу гл. 37 ГК РФ целью заключения договора подряда является получение Заказчиком надлежащего результата выполненных работ. 

Из условий договора следует, что результатом работ, для получения которого заключался договор, являлось выполнение работ по разработке сайта Большая ярославская энциклопедия в соответствие с Техническим заданием.

К выполнению работ, ответчик не приступил, доказательства обратного ответчиком не представлено. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Из условий заключенного договора следует, что срок окончания работ истек 24 мая 2016 г. 

В установленный договором срок подрядчик работы в полном объеме не выполнил, более того, результат работ не сдан истцу до настоящего времени, работы не ведутся. 

При имеющихся обстоятельствах нарушение условий договора ответчиком суд признает существенными, требования истца в части расторжения договора подлежат удовлетворению.

Так же истец просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения работ в размере 97 350 руб. за период с 25.05.2016г. по 12.09.2016г.

Согласно п.1  ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Факт нарушения договорных обязательств подтвержден материалами дела.

При имеющихся обстоятельствах применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскании пени за просрочку выполнения работ является обоснованным.

Расчет ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен. Расчет судом проверен, соответствует условиям договора. 

В указанном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика. 

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ у суда не имеется.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины по делу относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть Договор № 45-04 от 28.04.2016г., заключенный между Государственным автономным учреждением Ярославской области "Информационное агентство "Верхняя Волга" и  Обществом с ограниченной ответственностью "Сайт".

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Сайт"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Государственного автономного учреждения Ярославской области "Информационное агентство "Верхняя Волга"  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 97 350 руб. неустойка, 9 894 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

Бессонова И.Ю.