23_955173  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, 28, г. Южно-Сахалинск, 693024 Тел/факс 460-945, 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59- 6080/2016

г. Южно-Сахалинск

03 марта 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН  1073808027149, ИНН 3808169860, проспект Гражданский, 4 оф. 28 г. Белгород  Белгородская область 308000) к администрации муниципального образования  городского округа «Смирныховский» Сахалинской области Российской  Федерации (ОГРН 1026500916507, ИНН 6514000218, ул. Маяковская, 7, пгт.  Смирных, Смирныховского района Сахалинская область, 694350) о взыскании  задолженности по муниципальному контракту № 0161300003315000157 от  28.10.2016 в размере 4 775 992 рубля 58 копеек,  

и встречному исковому заявлению Администрации муниципального  образования городского округа «Смирныховский» Сахалинской области  Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью  «Подрядчик» о взыскании неустойки в размере 1 014 625 рублей 70 копеек,  штрафа в размере 702 620 рублей,  

третьи лица - общество с ограниченной ответственной  «ГазТрансСпецСтрой», общество с ограниченной ответственностью «Стандарт  Строй»,  

при участии: от истца – Панковец Е.А. по доверенности от 16.09.2019; в отсутствие иных участвующих в деле лиц, 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации муниципального образования городского округа  «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» 4 444 245 рублей 07  копеек основного долга.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» в  пользу администрации муниципального образования городского округа  «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации 847 478 рублей  82 копейки неустойки.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований –  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» в  доход федерального бюджета 3 578 рублей 80 копеек государственной пошлины.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.  Взыскать с администрации муниципального образования городского округа  «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» 3 596 766 рублей 25  копеек.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме через Арбитражный  суд Сахалинской области.  

 Судья Н.А.Аникина