43_26659250 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

05. 10. 2020 года. Дело № А40-92235/20-43-705  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО " Трансинжстрой " (ОГРН 

<

***>) 

к ООО « Строительная компания « ГОРИЗОНТ » (ОГРН 

<

***>)  о взыскании 2 059 854 руб. 70 коп. – неустойки,  

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 469 от 13.12.2019 г., от от- ветчика – ФИО2, ген. директор, Приказ № 1 от 10.02.2016 г.  

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177,  180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск АО " Трансинжстрой " (ОГРН 

<

***>) к ООО « Строительная компания « ГОРИЗОНТ » (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 059 854 руб. 70 коп. – неустойки оставить без  удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на ответчика. 

Взыскать с ООО « Строительная компания « ГОРИЗОНТ » (ОГРН 

<

***>) в пользу  АО " Трансинжстрой " (ОГРН 

<

***>) расходы по уплате госпошлины в сумме 33 299 руб.  00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов