АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-62587/2025

16 декабря 2025 года

г. Екатеринбург

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.С. Чудниковой рассмотрел дело по исковому заявлению Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Развитие Групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 565 руб. 45 коп.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

Судом 12.12.2025 путем подписания резолютивной части вынесено решение. Истец обратилось в суд с заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.

истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ответчику о взыскании пени за просрочку поставки по государственному контракту.

Ответчик отзыв не представил.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие Групп» (далее - Поставщик) заключен Государственный контракт № 78-24 от 10.04.2024 г. на поставку канцелярских принадлежностей (далее - Контракт).

Цена Контракта определена в сумме 135 045 (сто тридцать пять тысяч сорок пять) рублей 35 копеек (в том числе НДС 20 %). Аванс контрактом не предусмотрен.

В соответствии с пунктом 3.1. приложения к электронному контракту № 78 -24, сформированному с использованием единой информационной системы (далее -ЕИС), Поставщик обязуется поставить товар в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта. Таким образом, товар должен был быть поставлен Поставщиком в срок до 25.04.2024 включительно.

В рамках исполнения обязательств, Поставщик осуществил поставку товара «23» мая 2024 года.

В процессе приемки товара и проведения экспертизы, предусмотренной пунктом 4.3.3. Контракта, были выявлены расхождения с условиями Контракта и в результате часть товара на сумму 12 929 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 60 копеек не была принята Заказчиком, о чем Исполнителю было направлено уведомление от 17.06.2024 г. Исх.№ 04-11403.

Поставка оставшейся части товара была осуществлена Исполнителем 15.07.2024 года. Таким образом, Исполнитель нарушил срок поставки товара на 82 календарных дня.

В пункте 6.3. приложения к электронному контракту № 78 -24, сформированному с использованием ЕИС, стороны установили, что в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и определяются по формуле в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ:

Расчет неустойки:

1. Количество дней просрочки - 82 дня (за период с 25.04.2024 по 15.07.2024)

2. Ключевая ставка - 16 %.

3. Стоимость принятого заказчиком товара - 12 929,60 руб. Пени = 12929,60 : 300 х 16% х 82 = 565 руб. 45 коп.

Согласно пункту 10.1. приложения к электронному контракту № 78-24, сформированному с использованием ЕИС, определен претензионный порядок урегулирования споров. Как следует из пункта 10.3. приложения к электронному контракту № 78-24, сформированному с использованием ЕИС, срок рассмотрения и ответа на требование составляет 5 рабочих дней от даты поступления претензионного уведомления в личный кабинет Поставщика в Единой Информационной Системе (ЕИС).

Ответчик на претензию не ответил.

В связи с допущенной просрочкой и не удовлетворением требований истца в досудебном порядке, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Частью 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В соответствии со статьей 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530 ГК РФ).

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статья 526 ГК РФ).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса (пункт 2 статьи 525 ГК РФ).

В силу пунктов 1, 2 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента (пункт 1 статьи 476 ГК РФ).

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 168 АПК РФ).

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Стороны согласно статье 8, 9 АПК РФ пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Обоснованность требований истца подтверждается представленными в дело доказательствами, арифметическая верность расчета судом установлена.

Ответчик требования не оспорил.

С учетом изложенного, указанных норм материального права требования истца обоснованы и подлежат удовлетворению.

Судебные расходы подлежат распределению между сторонами в порядке6 ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. 309, 310, 330, 506, 518, 520, 521 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Развитие Групп" в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования пени по государственному контракту №78-24 от 10.04.2024 за период с 25.04.2024 по 15.07.2024 в размере 565 руб. 45 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Развитие Групп" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 000 руб. 00 коп.

2. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел».

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

Судья	Е.С. Чудникова