АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-31929/2018 

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2018 года.

Резолютивная часть решения объявлена  21 декабря 2018 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Камалиева Р.А., при ведении аудиозаписи  и составлении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Ноел", г.Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Татспецнефтехиммонтаж", г.Нижнекамск", (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании долга в размере 

1 321933,62 руб., 

с участием:

от истца - ФИО2 по доверенности от 26.11.2018, ФИО3, по доверенности от 07.11.2018

от ответчика – ФИО4

у с т а н о в и л :

Истец- общество с ограниченной ответственностью "Ноел", г.Москва обратился  в Арбитражный  суд  Республики  Татарстан  с  исковым  заявлением  к  ответчику – обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Татспецнефтехиммонтаж", г.Нижнекамск", о взыскании долга в размере 2 984 955.16 руб.

В судебном заседании истец уменьшил сумму долга до 1 321933,62 руб.

Суд принял уменьшения исковых требований.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик исковые требования не оспаривает

Выслушав  сторон,  исследовав  материалы  дела,  суд  установил  следующее.

Как  следует  из  материалов  дела  и  установлено  судом  между  истцом (субподрядчик)  и  ответчиком (подрядчик)  заключен  договор субподряда №140-УК от 03.02.2014 года,  согласно  которому субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить строительно-монтажные работы на объекте, указанном в п.1.9. настоящего договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, а подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить оговоренную настоящим договором цену, согласно п.4.1 договора. Работы по настоящему договору выполняются в рамках исполнения поручения агенту (ОАО "Татнефть") для ОАО "ТАНЕКО".

Субподрядчик выполняет работы, указанные в п.2.1 Договора, собственными силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций.

Конкретный перечень, объем и виды работ (Приложение №16) определяются в соответствии с выданными подрядчиком Рабочей документацией и Проектно-сметной документацией. Субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения указанных документов разрабатывает и передает подрядчику в бумажном и электронном виде  График  СМР.

Цена договора не превышает стоимость строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации на дату заключения договора.

Окончательной ценой договора является стоимость фактически выполненного субподрядчиком объема работ. Стоимость работ определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительно-монтажных работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а также в соответствии с действующим законодательством. Увеличение цены договора стороны оформляют дополнительным соглашением.

Оплата авансов на согласованные объемы работ производится подрядчиком в размере не более 50% от объема планируемых строительно-монтажных работ в следующем месяце, до 21 числа месяца, в котором необходимо выполнить строительно-монтажные работы. Для определения размера авансового платежа субподрядчик в срок до 13 числа месяца, предшествующего планируемому, предоставляет подрядчику задание на выполнение работ в следующем месяце и запрос о предоставлении аванса.

На сумму полученного аванса, субподрядчик не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с даты получения предварительной оплаты выставляет подрядчику счет-фактуру.

Субподрядчик ежемесячно до 2 (второго) числа каждого месяца, следующего за отчетным,представляет подрядчику Акт формы №КС-2 за отчётный месяц и до 5 числа месяца следующего за отчетным, составленную на его базе Справку по форме КС-3 и счет-фактуру.

Подрядчик рассматривает и подписывает Акт формы КС-2 и справку формы КС-3 в течение 2-х рабочих дней или в те же сроки передает субподрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании.

Оплата строительно-монтажных работ по принятым подрядчиком Справкам КС-3 осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика либо путем зачета встречных однородных требований сторон.

Стороны ежемесячно оформляют акт сверки взаиморасчетов, в срок до 21 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Оплата выполненного и принятого подрядчиком объема работ производится подрядчиком не позднее десяти рабочих дней с даты подписания сторонами справки КС-3, в размере 95% от стоимости ежемесячного выполненного объема работ (без стоимости материала и оборудования поставки заказчика) с учетом ранее выплаченного аванса на выполнение строительно-монтажных работ, а также поставленных материалов и оказанных услуг подрядчиком субподрядчику в отчетном периоде в рамках настоящего договора.

В размере 2 (двух) процентов от окончательной цены договора за выполненные работы по объекту (без стоимости Материалов и Оборудования поставки заказчика), производится подрядчиком в течение 150 календарных дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов/недостатков, недоделок, сдачи всей необходимой исполнительной технической документации, на основании Акта приема-передачи законченного строительством Объекта по форме №КС-11.

В размере 3 процентов от окончательной цены договора за выполненные работы по Объекту (без стоимости Материалов и Оборудования поставки заказчика) производится подрядчиком в течение 30 календарных дней после окончания Гарантийного срока 24 месяца от даты оформления Акта приема-передачи законченного строительством Объекта по форме № КС-11 и компенсации затрат подрядчика на оформление банковской гарантии выполнения обязательств субподрядчика на Гарантийный срок.

В случае наступления события, указанного в п. 17.1., п. 17.2., п. 17.3., субподрядчик обязан в течение 15 календарных дней после подписания последней формы №КС-2, №КС-3 передать подрядчику Акт приемки незавершенного строительства по форме КС-12 (Приложение №9) и всю документацию, касающуюся выполненных строительно-монтажных работ на Объекте.

Размер генподрядных отчислений, выплачиваемых субподрядчиком подрядчику за оказанные услуги, составляет 2 % от стоимости всех работ и затрат, включаемых в Акт формы № КС-2.

Оплата за указанные генподрядные услуги производится путем удержания генподрядчиком исчисленных сумм генподрядных отчислений из сумм, подлежащих перечислению субподрядчику за выполненные в течение отчетного периода работы.

Выполненные истцом по договору работы ответчиком до настоящего времени не оплачены.

Задолженность ответчика перед истцом составляет 1 321933,62 руб.

В связи  с  ненадлежащим  исполнением  ответчиком  обязательств  по  уплате  оказанных услуг  истец  направил  ответчику  претензию исх.№2188 от 13.07.2018 г., в  которой предложил в добровольном порядке оплатить задолженность, а в случае невыполнения  требований  обратиться с исков в Арбитражный суд РТ.

Оставление  претензий  истца  без  удовлетворения  послужило  основанием  для  обращения  истца  в  суд  настоящим  иском.

Суд  установил, что  спорные  правоотношения  сторон  возникли  из договора    подряда.

В соответствии с требованиями ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договоров, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточного сроков выполнения работы.

На основании ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив  собранные  по  делу  доказательства  в  их совокупности  и  взаимной  связи  установил  следующее.

Обязательства, предусмотренные  договором по  выполнению  работ  истец   исполнил надлежащим образом, что  подтверждается  материалами  дела (справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами  выполненных  работ, подписанных ответчиком  без  замечаний  к  объему  и  качеству  работ).

Между  тем ответчик, ненадлежащим образом,  принятые на себя  обязательства  по оплате  работ не  выполнил.

Доказательств  оплаты  работ в  полном  объеме  ответчик  суду  не  предоставил.

С учетом  изложенного, принимая  во  внимание, что  выполнение  истцом  обязательств  подтверждается  материалами  дела ,а    доказательств  оплаты  задолженности  ответчиком    не  представлено, суд находит  требование  о  взыскании задолженности  в размере 1 321933,62 руб., правомерными  и  подлежащими  удовлетворению.

В соответствии  со  ст.  110 АПК  РФ суд относит госпошлину  по иску  на  ответчика

Руководствуясь статьями  110, 167 -170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Татспецнефтехиммонтаж", г.Нижнекамск", (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ноел", г.Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) долг в размере 1 321933,62 руб. и госпошлину в размере 36 109,67 руб.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Ноел", г.Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета госпошлину по иску в размере 1815,33 руб., уплаченную по платежному поручению №1935 от 02.10.2018 г.

Исполнительный лист и справку  выдать после  вступления  решения  в  законную  силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья                                                                                                             Р. А Камалиев