АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-8322/2023

01 февраля 2024 года

г. Абакан

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2024года.

Решение в полном объёме изготовлено 01 февраля 2024года.

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач  при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 44 592 рублей 69 копеек,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

 

Общество с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна» (далее - ответчик) о взыскании 1 014 031 рубля 98 копеек задолженности по контрактам, в том числе 999 637 рублей 20 копеек долга, 14 394 рублей 78 копеек неустойки.

Определением от 27.10.2023 иск принят к производству, в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница».

Определением  от 13.12.2023 удовлетворено заявление истца о процессуальном правопреемстве - произведена замена ответчика по делу № А74-8322/2023 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) его правопреемником - государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница» исключено из состава третьих лиц.

Определением  от 13.12.2023 принят отказ общество с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» от иска в части взыскания 999 637 рублей 20 копеек долга, производство в указанной части прекращено; принято увеличение размера исковых требований в части неустойки до суммы 44 592 рубля 69 копеек.

Ответчик извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания, не явился, ранее направил отзыв на иск с указанием на факт оплаты основного  долга.

Представитель истца в судебное заседание также не явился.

Информация о судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Хакасия: http://khakasia.arbitr.ru, а также на общедоступном информационном сервисе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (подрядчик) 05.06.2023 заключен контракт № 56 (далее – контракт). 

Согласно пункту 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по асфальтированию территории (Поликлиника рп Майна) в соответствии с условиями настоящего контракта, локального сметного расчета          № 02-01-01, (приложение № 2 к настоящему контракту) в объеме и по адресу, указанному в техническом задании (приложение № 1 к настоящему контракту) именуемые в дальнейшем «Работа».

Согласно пункту 1.4 контракта местом его исполнения (выполнения работ) является: Республика Хакасия, МО г. Саяногорск, 

<

...>.

Сроки выполнения работ: до 25 июля 2023 года (пункт 1.5 контракта).

Цена контракта составляет 554 234 рубля 40 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 92 372 рубля 40 копеек (пункт 2.1 контракта).

Оплата по контракту осуществляется за надлежащим образом оказанные работы путем перечисления денежных средств в безналичной форме в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ (пункт 2.4 контракта).

Согласно пункту 2.6 контракта источником финансирования является бюджет Республики Хакасия.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (пункт 7.7 контракта). 

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 15.08.2023, а в части исполнения финансовых обязательств до полного их исполнения (пункт 10.1 контракта).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.07.2023 и  акту о приемке выполненных работ № 1 от 25.07.2023, подписанным сторонами 25.07.2023, подрядчик выполнил работы по контракту № 56 на сумму 554 234 рублей 40 копеек.

Между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» (подрядчик) 05.06.2023 заключен контракт № 57 (далее – контракт). 

Согласно пункту 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству территории Поликлиники рп Майна в соответствии с условиями настоящего контракта, локальным сметным расчетом     № 02-01-01, (приложение № 2 к настоящему контракту) в объеме и по адресу, указанному в техническом задании (приложение № 1 к настоящему контракту) именуемые в дальнейшем «Работа».

Согласно пункту 1.4 контракта местом его исполнения (выполнения работ) является: Республика Хакасия, МО г. Саяногорск, 

<

...>.

Сроки выполнения работ: до 25 июля 2023 года (пункт 1.5 контракта).

Цена контракта составляет 445 402 рубля 80 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 74 483 рубля 80 копеек (пункт 2.1 контракта).

Оплата по контракту осуществляется за надлежащим образом оказанные работы путем перечисления денежных средств в безналичной форме в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ (пункт 2.4 контракта).

Согласно пункту 2.6 контракта источником финансирования является бюджет Республики Хакасия.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (пункт 7.7 контракта). 

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 15.08.2023, а в части исполнения финансовых обязательств до полного их исполнения (пункт 10.1 контракта).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.07.2023 и  акту о приемке выполненных работ № 1 от 25.07.2023, подписанным сторонами 25.07.2023, подрядчик выполнил работы по контракту № 57 на сумму 445 402 рубля 80 копеек.

Подрядчиком в адрес заказчика 14.09.2023 направлена претензия б/н от 13.09.2023 об оплате долга и неустойки по контрактам № 56 и № 57. Из пояснений истца следует, что до настоящего времени ответ на претензию в адрес подрядчика не поступил.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал на то, что основной долг по контрактам № 56 и № 57 от 05.06.2023 оплачен ответчиком в полном объеме в размере 999 637 рублей 20 копеек платежными поручениями от 03.11.2023 № 787112, от 07.11.2023 № 793127, в связи с чем, требование истца не подлежит удовлетворению в части взыскания задолженности по основному долгу.

Оценив доводы сторон, а также представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

По своей правовой природе заключенные между сторонами контракты № 56 и № 57 от 05.06.2023 являются договорами строительного подряда и регулируется номами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с положениями статей 527 и 528 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 765 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) 05.06.2023 заключены муниципальные контракты № 56 и № 57, в соответствии с которыми подрядчик принял на себя обязательства на выполнение работ по асфальтированию и благоустройству территории Поликлиники рп Майна. Местом исполнения контрактов (выполнения работ) является: Республика Хакасия, МО г. Саяногорск, 

<

...>. Сроки выполнения работ: до 25 июля 2023 года. Цена контрактов составляет 554 234 рубля 40 копеек и 445 402 рубля 80 копеек соответственно. 

Согласно подписанным сторонами контракта (без замечаний) справкам о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.07.2023 и  актам о приемке выполненных работ № 1 от 25.07.2023, подрядчик выполнил работы по контрактам на общую сумму 999 637 рублей 20 копеек.

Оплата задолженности произведена ответчиком после подачи настоящего искового заявления в суд на основании платежных поручений от 03.11.2023 № 787112, от 07.11.2023 № 793127.

В связи с оплатой задолженности, истец отказался от требований в указанной части. Отказ принят судом 13.12.2023.

В связи с нарушением сроков оплаты истцом, в соответствии с пунктами 7.7 контрактов начислена неустойка в размере 44 592 рубля 69 копеек за период с 09.08.2023 по 07.11.2023.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Расчет неустойки проверен судом, признан арифметически верным, ходатайство о снижении неустойки не заявлено.

По результатам рассмотрения дела иск подлежит удовлетворению в размере 44 592 рубля 69 копеек неустойки, начисленной за период с 09.08.2023 по 07.11.2023.

Государственная пошлина по иску составила 23 442 рубля.  Истцом при подаче иска платежным поручением от 23.10.2023 № 6639 уплачена государственная пошлина в размере 23 140  рублей.

 Поскольку оплата задолженности по основному долгу произведена после подачи искового заявления, в соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 23 140  рублей. С ответчика в доход федерального бюджета также подлежит взысканию 302 рубля государственной пошлины

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

 

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница» в пользу общества с ограниченной ответственностью «НБС-Сибирь» 44 592 (сорок четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля 69 копеек неустойки, а также 23 140 (двадцать три тысячи сто сорок) рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

2. Взыскать с  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница» в доход федерального бюджета 302 (триста два) рубля государственной пошлины.

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба  подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

 

Судья

        Г.И. Субач