900110127_35453603 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-27610/23-141-228

г. Москва

20 апреля 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрел дело по иску ППК «Военно-строительная компания» (ИНН  

<

***>)  

к ООО «Сварт-Сервис» (ИНН 

<

***>) о взыскании 1 665 845руб. 71коп. 

В судебное заседание явились: от истца – ФИО2 по доверенности от 12.08.2022г., от ответчика – ФИО3 по доверенности от 14.03.2023г., 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сварт-Сервис»  (ИНН 

<

***>) в пользу Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ИНН 

<

***>) 1 665 845руб. 71коп. неустойки и 29  658руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сварт-Сервис»  (ИНН 

<

***>) в пользу Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ИНН 

<

***>) неустойку, начисленную на  2 693 718руб. 42коп. в размере 0,1% от суммы долга, начиная с 17.12.2022г. по  дату фактической оплаты долга.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный  Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья А.Г. Авагимян