Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  ул.Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-04, сайт http://www.hmao.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-13300/2024

14 октября 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Сердюкова П.А., руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 - 112, 167 - 171, 176, 180, 181,  182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Департамента градостроительства и земельных отношений  Администрации города Нефтеюганска удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибтраст» в пользу  Департамента градостроительства и земельных отношений Администрации города  Нефтеюганска 227 293 руб. 97 коп., в том числе основной долг в размере 199 609 руб.  60 коп., неустойку (пени) в размере 27 684 руб. 37 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибтраст» в пользу  Департамента градостроительства и земельных отношений Администрации города  Нефтеюганска неустойку (пени), начисляемую на сумму основного долга в размере  199 609 руб. 60 коп., исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 28.05.2024  по день фактического исполнения данного обязательства. Со дня частичного уменьшения  суммы задолженности неустойка (пени) подлежат начислению на оставшуюся сумму  основного долга.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибтраст» в федеральный  бюджет государственную пошлину в размере 7 546 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья П.А. Сердюков