АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 18, сервис для подачи документов в электронном виде: 

http://my.arbitr.ru сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-16996/2022

г. Уфа

19 октября 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе  

судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

Общества с ограниченной ответственностью "Уралспецтехмонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью "Люксстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании 458 370 руб. 78 коп.  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Люксстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью "Уралспецтехмонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки по договору  подряда № 99-ЛКСТ от 19.06.2020г. за период с 01.09.2020г. по 31.03.2021г. в  

размере 597 127 руб. 81 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 14  943 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Уралспецтехмонтаж" удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Уралспецтехмонтаж" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) сумму долга по договору подряда № 99-ЛКСТ от  19.06.2020г. в размере 428 640 руб. 63 коп., процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 18.05.2021г. по 31.03.2022г. в  размере 29 730 руб. 15 коп, расходы по оплате государственной пошлины по  иску в размере 12 167 руб.  

Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью "Люксстрой" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Уралспецтехмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Обществу с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) сумму неустойки по договору подряда № 99-ЛКСТ от  19.06.2020г. в размере 100 000 руб., судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 14 943 рублей  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований  отказать.  

Произвести зачет взысканных с Общества с ограниченной  ответственностью "Люксстрой" и Общества с ограниченной  ответственностью "Уралспецтехмонтаж" денежных сумм и в результате  

зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Уралспецтехмонтаж" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) денежные средства в размере 355 594 руб. 78 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

 Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов