АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-12303/2018

г. Челябинск

24 августа 2020 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.Д. Пашкульская,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по первоначальному иску  

общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно- исследовательский и проектный институт строительных материалов –  проектная часть», г. Челябинск, ОГРН 

<

***>,  

к государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Челябинский областной клинический кожно-венерологический  диспансер», г. Челябинск, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании 2 815 577 руб. 72 коп., по встречному иску 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский  областной клинический кожно-венерологический диспансер», г.  Челябинск, ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Уральский научно- исследовательский и проектный институт строительных материалов –  проектная часть», г. Челябинск, ОГРН 

<

***>,  

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, публичного акционерного общества  «Совкомбанк», г. Кострома, ОГАУ «Управление государственной  экспертизы проектной документации, проектов документов  территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской  области», г. Челябинск, индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Челябинск,  

о взыскании 8 554 389 руб. 50 коп., при участии в заседании: 

от истца: Я.С. Грищука – представителя, действующего на основании  доверенности от 13.01.2020, личность удостоверена паспортом,  

от ответчика: ФИО3 – представителя, действующего на основании  доверенности № 5 от 09.01.2020, личность удостоверена паспортом; ФИО4 – представителя, действующего на основании доверенности   № 32 от 08.06.2020, личность удостоверена удостоверением.  

Руководствуясь ст. ст. 167, 168, ч. 2 ст. 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску: В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Уральский  научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов  – проектная часть», г. Челябинск, из доходов Российской Федерации  излишне оплаченную госпошлину в сумме 840 руб. 25 коп., перечисленную  по платежному поручению № 48 от 13.04.2018, которое остается в  материалах дела.  

По встречному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уральский  научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов  – проектная часть», г. Челябинск, в пользу государственного бюджетного  учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно- венерологический диспансер», г. Челябинск, неустойку в размере 1 318 677  руб. 90 коп., взыскать неустойку с 28.11.2019 в размере 0,5% от суммы  задолженности 2 499 900 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, расходы  по оплате государственной пошлины в размере 65 772 руб. 00 коп.  

В остальной части встречных исковых требований отказать. 

Возвратить государственному бюджетному учреждению  здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно- венерологический диспансер», г. Челябинск, из доходов Российской  Федерации излишне оплаченную госпошлину в сумме 21 312 руб. 44 коп.,  перечисленную по платежному поручению № 918851 от 08.08.2019, которое  остается в материалах дела.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

 Судья Т.Д. Пашкульская  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить  соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru