Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2980/2025

23 июня 2025 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 23.06.2025

Мотивированное решение изготовлено 23.06.2025

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Еремеевой Л.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Окружной администрации города Якутска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 17 000 000 рублей возврата субсидии,

при участии:

от истца: не явились, извещены; 

от ответчика: ФИО1 по доверенности от 05.12.2024 №165, паспорт, диплом, свидетельство о заключении брака; 

УСТАНОВИЛ:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в арбитражный суд с иском к Окружной администрации города Якутска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 17 000 000 рублей возврата субсидии.

Суд руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие представителей истца, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания. 

Через канцелярию суда поступило ходатайство ответчика о приобщении документов от 17.06.2025 № 99-ЮО.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил документы в материалы дела.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

19.12.2022 между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (уполномоченный орган) и Окружной администрацией города Якутска (получатель) заключено соглашение № 228 о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) бюджету Городского округа «город Якутск» на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства и муниципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для организаций коммунального комплекса (приобретение квартальной котельной в 68 квартале г. Якутска), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доверенных Министерству как получателю средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по кодам классификации расходов бюджетов: код главного распорядителя средств 132, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 207И164803, вид расхода 522, в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Республики Саха (Якутия) «обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы».

Согласно пункту 1.2. предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, согласно приложению № 1 к соглашению.

В соответствии с пунктом 2.1. общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составляет 171 717 170 рублей, исходя из выраженного в процентах общего объема расходного обязательства муниципального образования по мероприятиям, адресное (пообъектное) распределение которых утверждается Инвестиционной программой Республика Саха (Якутия), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) может устанавливаться с превышением предельного уровня софинансирования, рассчитанного в соответствии с п. 2.12 Правил предоставления субсидии, но в размере не более 99 %, из них:

- размер субсидии, предоставляемой из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) бюджету городского округа «город Якутск» составляет в  2022 года 170 000 000 рублей (п. 2.1.1 соглашения);

- объем финансового обеспечения расходных обязательств за счет средств местного бюджета (без учета субсидии) составляет в 2022 году 1 717 170 рублей.

Пунктами 4.1.2. и 4.1.3. соглашения Министерство обязалось осуществлять контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашением, осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансировани которых предоставляется субсидия, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.4. соглашения, на основании данных отчетности, предоставленных получателем.

Согласно п. 4.3.9 соглашения получатель обязуется возвратить в государственный бюджет Республика Саха (Якутия) не использованный по состоянию на 01 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 01 января финансового года, следующего за отчетным, межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в течение  первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным. 

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с Порядком принятия главными  администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республика Саха (Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.01.2017 № 10. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республика Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) (пункт 5.2.).

В приложении № 1 к соглашению утвержден перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

В приложении № 2 к соглашению установлена информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества.

Платежным поручением № 898 от 20.12.2022 истец перечислил ответчику 170 000 000 рублей субсидии.

20.12.2022 между Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска и обществом с ограниченной ответственностью СЗ «Прометей» заключен муниципальный контракт № 01/22-53 на приобретение «Квартальная котельная в 68 квартале г. Якутска» для нужд городского округа «город Якутск».

21 и 22 декабря 2022 года в соответствии с Положением о приемочной комиссии по приемке результатов исполнения муниципального контракта был организован выездной осмотр котельной в целях ее приемки, на котором были обнаружены существенные нарушения, и приемочной комиссией было составлено отрицательное заключение в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона №44-ФЗ.

30.12.2022 проведена повторная экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, по результатам которой выявлено отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию тепловых энергоносителей, а также в тепловой схеме не указаны объекты вентиляции. Выявленные замечания являются существенными и препятствуют использованию объекта по назначению согласно требованиям действующего законодательства, данные обстоятельства подтверждаются также письмом Прокуратуры Республика Саха (Якутия) от 27.07.2023 № Исуб-20980035-34581-23/20980035.

01.03.2023 обществом с ограниченной ответственностью СЗ «Прометей» подано исковое заявление к Департаменту имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 20.12.2022 № 01/22-53 в размере 32 603 366,68 руб. за период с 31.12.2022 по 21.12.2023 и расходов по уплате государственной пошлины в размере 186 017 руб. Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска обратился в арбитражный суд со встречным иском о взыскании неустойки в размере 30 737 373,43 руб., штрафа – 858 585,85 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 3 декабря 2024 года постановлено: взыскать с Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Прометей» пени по муниципальному контракту от 20.12.2022 № 01/22-53 в размере 4 853 872,01 руб. за период с 31.10.2023 по 22.12.2023; расходы по уплате государственной пошлины в размере 63 258 руб., в остальной части требований отказано. Встречный иск удовлетворен также частично, с общества с ограниченной ответственностью «Прометей» в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска взысканы пени по муниципальному контракту от 20.12.2022 № 01/22-53 в размере 11 087 205,27 руб. за период с 27.12.2023 по 20.10.2023, в остальной части требований отказано. Также с общества с ограниченной ответственностью "Прометей" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 63 507 руб. 

Произведен зачет взысканных денежных сумм, в результате которого взыскано с общества с ограниченной ответственностью «Прометей» в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в сумме 6 233 333,26 руб. и в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 249 руб.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2025 решение Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) от 03.12.2024 по делу №А58-1235/2024 изменено, резолютивная часть решения изложена следующим образом: 

«Произвести зачет взысканных денежных сумм, в результате которого окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Прометей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 17 288 352 руб.01 коп.». 

В связи с данным судебным процессом сторонами заключены дополнительные соглашения № 1 от 30.12.2022, № 2 от 13.02.2023, № 3 от 14.04.2023 о внесении изменений в приложение № 1 к соглашению, которые впоследствии были признаны утратившими силу дополнительным соглашением № 4 от 22.12.2023.

Согласно п. 5.2 соглашения не использованные по состоянию на 01 января финансового года, следующего за отчетным, межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в течение  первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным. 

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с Порядком принятия главными  администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республика Саха (Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.01.2017 № 10.

В связи с не использованием субсидии ответчик произвел возврат субсидии истцу 18.01.2023, что подтверждается уведомлением по расчетам между бюджетами 18.01.2023 № 18.

Ответчиком в адрес Министерства направлены заявки о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов №ОА-21 от 13.01.2023, № ОА-87 от 02.02.2023.

На основании вышеуказанных заявок решением комиссии по возврату неиспользованных остатков субсидии от 09.02.2023 № 1 было принято положительное решение на общую сумму 170 000 000 рублей. 

Согласно пункту 3 решения комиссии по возврату неиспользованных остатков субсидии получателю следовало использовать остатки субсидии в срок, указанный в заявке №ОА87 от 02.02.2023, то есть до конца марта 2023 г.

Уведомлением по расчетам между бюджетами от 01.03.2023 № 3 истцом предоставлен  неиспользованный остаток субсидии на сумму 170 000 000 рублей по КБК 132.0502.62111164803.522.254.

Согласно приказу Министерства от 27.02.0223 № 79-ОД Министерством перечислена субсидия в размере 170 000 000 рублей заявками на возврат от 03.03.2023 № 002 и № 003 с учетом согласования Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 16.02.2023 № 17/05-33/73-45.

20.08.2024 составлен акт выездной проверки, согласно которому в нарушение требований, установленных пп. 10 п. 2 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 Положения № 475 объектом контроля не осуществлён контроль за использованием средств субсидии предоставленной по соглашению № 228, по состоянию на 31.12.2022 не обеспечено исполнение графика выполнения мероприятий, не достигнуто значение показателя результативности.

На основании указанного акта и протокола совещания по вопросу рассмотрения итогов плановой выездной проверки от 07.11.2024 № 1-488, истцом направлено требование о возврате субсидии.

В ответ на претензию ответчик отказал в возврате средств субсидии.

Требование осталось без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик с требованиями не согласился, представил отзыв, в котором указывает на то, что выполнил все обязательства, предусмотренные соглашением, котельная принят в муниципальную собственность 27.1.20223 и зарегистрирована в государственном реестре недвижимости за № 14:36:107034:460-14/115/2023-3, недостижение показателей результативности в отчетном году произошло не по вине ответчика.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей сторон, приходит к следующему выводу.

Общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации регулирует и определяет Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

В силу статьи 28 БК РФ бюджетная система Российской Федерации основана на принципах эффективности использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Согласно статье 38 БК РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств. 

Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований) (пункт 3 статьи 306.4 БК РФ).

Таким образом, для разрешения вопроса о возврате сумм средств, полученных учреждением, в предмет судебного исследования входят вопросы, связанные с оценкой действий ответчика в части использования бюджетных средств для целей, определенных государственной (муниципальной) программой.

Как следует из материалов дела, субсидия по соглашению № 228 от 19.12.2022 предоставлена ответчику на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства и муниципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для организаций коммунального комплекса, а именно на приобретение квартальной котельной в 68 квартале г. Якутска).

Согласно приложению № 1 к соглашению срок строительства 2022 год, таким образом, ответчик обязан был приобрести квартальную котельную в 68 квартале г. Якутска в муниципальную собственность до 31.12.2022 г.

Платежным поручением № 898 от 20.12.2022 истец перечислил ответчику 170 000 000 рублей субсидии.

15.11.2023 Постановлением Правительства Республика Саха (Якутия) № 477 утверждены правила формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) местным бюджетам (далее Правила).

Пунктом 2.13 Правил установлено, что в случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных  соглашением в соответствии с пп. 2 п. 2.9 настоящих Правил, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, в следующем за годом предоставления  субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республика Саха (Якутия) в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, в соответствии с ведомственным актом главного распорядителя бюджетных средств, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Истцом произведен расчет возврата субсидии по данной формуле:

(170 000 000 * 1 * 1/1) 0, 1 = 17 000 000 рублей.

В соответствии с п. 2.27 Правил не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

17.01.2017 Постановлением Правительства Республика Саха (Якутия) № 10 утвержден Порядок принятия главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году (далее Порядок).

Согласно п. 1 Порядка в соответствии с решением главного администратора средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В соответствии с п. 2 Порядка для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления не позднее первых 20 рабочих дней текущего финансового года представляют главным администраторам средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) следующие документы:

2.1. Заявку о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов с указанием кодов целей межбюджетных трансфертов, сумм и причин их образования, подписанную главой муниципального образования, либо лицом, исполняющим его обязанности.

2.2. Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированный в порядке, установленном главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

2.3. Документы, подтверждающие возврат неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия): уведомление по расчетам между бюджетами (по установленной форме), заявка на возврат.

2.4. Расчеты и документы, подтверждающие потребность в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов (по перечню, установленному главным администратором средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)).

Возврат из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (п. 9 Порядка).

В связи с не использованием субсидии ответчик произвел возврат субсидии истцу 18.01.2023, что подтверждается уведомлением по расчетам между бюджетами 18.01.2023 № 18.

Ответчиком в адрес Министерства направлены заявки о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов №ОА-21 от 13.01.2023, № ОА-87 от 02.02.2023.

На основании вышеуказанных заявок решением комиссии по возврату неиспользованных остатков субсидии от 09.02.2023 № 1 было принято положительное решение на общую сумму 170 000 000 рублей. 

Согласно пункту 3 решения комиссии по возврату неиспользованных остатков субсидии получателю следовало использовать остатки субсидии в срок, указанный в заявке №ОА87 от 02.02.2023, то есть до конца марта 2023 г.

Согласно приказу Министерства от 27.02.2023 № 79-ОД Министерством перечислена субсидия в размере 170 000 000 рублей заявками на возврат от 03.03.2023 № 002 и № 003 с учетом согласования Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 16.02.2023 № 17/05-33/73-45.

Согласно выписке из ЕГРН от 09.06.2025 № КУВИ-001/2025-120346635  здание (квартальная котельная), расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежит на праве собственности ответчику с 27.12.2023, номер государственной регистрации прав 14:36:107034:460-14/115/2023-3.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

Факт возврат субсидии, в соответствии с п. 4.3.9 соглашения, подтверждается  материалами дела и не оспаривается истцом.

Последующее предоставление субсидии основано  на заявках Окружной администрации о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов №ОА-21 от 13.01.2023, № ОА-87 от 02.02.2023 и приказу Министерства от 27.02.2023 № 79-ОД о перечислении субсидии.

С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований на основании следующего.

Ответчиком не нарушен п. 4.3.9 соглашения, не использованная по состоянию на 01 января 2023 г., субсидия возвращена в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в срок, установленный соглашением.

При повторном предоставлении субсидии между сторонами не подписано новое соглашение о предоставлении субсидии с установлением нового срока достижения показателей результативности, таким образом, суд руководствуется Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республика Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденными Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.11.2021 № 477.

Согласно пункту 2.13 Правил установлено, что в случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных  соглашением в соответствии с пп. 2 п. 2.9 настоящих Правил, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, в следующем за годом предоставления  субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республика Саха (Якутия) в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

Субсидия возвращена ответчику 30.01.2023, 31.01.2023 платежными поручениями № 788098 от 30.01.2023, № 789701 от 31.01.2023.

Следовательно, поскольку субсидия предоставлена ответчику в январе 2023 году, то достижение показателей результативности должно быть до 31.12.2023.

Согласно выписке из ЕГРН от 09.06.2025 № КУВИ-001/2025-120346635  здание (квартальная котельная), право собственности на квартальную котельную перешло к ответчику с 27.12.2023, номер государственной регистрации прав 14:36:107034:460-14/115/2023-3.

Таким образом, в отчетном финансовому году 2023 году, в году выдачи субсидии, были достигнуты показатели результативности, оснований для возврата субсидии не имеется.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в заявленном размере.

Государственная пошлина по заявлению в доход федерального бюджета заявителем уплачена не была, ввиду того, что в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель освобождён от уплаты государственной пошлины, в связи с чем вопрос о ее распределении судом не рассматривается.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья                                                            Семёнова У. Н.