Арбитражный суд Пермского края  

 Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е  Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь 

20 октября 2017 года Дело № А50-15714/2015  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи В.В. Удовихиной.  

при ведении протокола помощником судьи Катаевой - Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ОйлГасСервис" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "ГСИ- Пермнефтегазстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; сокращенное  наименование - ООО "ГСИ-ПНГС")  

третьи лица: ООО «Монтаж Сервис», ООО «Инжиниринговая компания  «2К», ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез»  

- о взыскании задолженности , упущенной выгоды, неустойки  

по встречному иску ООО "ГСИ-ПНГС" к Обществу с ограниченной  ответственностью "ОйлГасСервис"  

о взыскании убытков и неустойки 

при участии:  

от истца: ФИО1, паспорт, доверенность от 13.09.2016.  

от ответчика: ФИО2, паспорт, доверенность от 01.01.2017 № 7.,  ФИО3, паспорт, доверенность № 27 от 01.01.2017.  

от третьего лица: 1) не явились, извещены, 2) не явились, извещены, 3) не  явились, извещены.  

Руководствуясь ст.ст. 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края   

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  

"ОйлГасСервис" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГСИ- 

Пермнефтегазстрой": 

- стоимость устранения недостатков работ 22 054 454 рубля 52 копейки,  - неустойку 10 699 182 рубля 45 копеек;  

- штраф 545 000 рублей; 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "ОйлГасСервис" в доход федерального бюджета судебные расходы по  оплате государственной пошлины 189 493 рубля.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья: В.В.Удовихина