АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-20399/2022

г. Казань

28 марта 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", г. Арск, (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Комкор", г. Краснодар,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 6 616 679,99 руб. неосновательного  обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами с 02.10.2022г. по день  фактического исполнения обязательств, 6 970 321,42 руб. неустойки по договору № АБА 2107/01 от 21.07.2021г., 3 346 159,29 руб. неустойки по договору № АБА 21-08/5 от 16.08.2021г.,  2 804 415,17 руб. неустойки по договору № АБА 21-08/4 от 16.08.2021г.,  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", г.  Краснодар, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", г. Арск, (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 3 109 300,39 руб. неосновательного обогащения,  

при участии: 

от истца (ответчика по встречному иску) – ФИО2, представитель по  доверенности от 09.01.2024г., диплом КД № 95590 ( до перерыва), ФИО3,  представитель по доверенности от 09.01.2024г., диплом 101604 0001781, ( после перерыва)  

от ответчика (истца по встречному иску) – не явился, извещен.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства ответчика о выделении частей искового заявления в  отдельное производство отказать.  

В удовлетворении ходатайства истца о назначении повторной судебной экспертизы  отказать.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", юридический адрес:  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации 22.01.2016г.) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  дата государственной регистрации 21.07.2020г.) по договору подряда № АБА 21-07/01 от  21.07.2021 неустойку в размере 489 921, 42 руб., по договору подряда № АБА 21-08/5 от  16.08.2021 сумму неосновательного обогащения в размере 143 427,10 руб., неустойку в  размере 335 384, 09 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  22 526,10, по договору подряда № АБА 21-08/4 от 16.08.2021 неустойку в размере 14 760, 47  руб., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 52 677 руб..  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  Встречные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Агробау Арск", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  21.07.2020г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  дата государственной регистрации 22.01.2016г.) 3 109 300,39 руб. долга, возмещение  расходов по оплате судебной экспертизы в размере 245 000 руб..  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Агробау Арск", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  21.07.2020г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 38 547 руб..  

Произвести зачет взаимных требований, в результате произведенного зачета взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Агробау Арск",  юридический адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 21.07.2020г.) в пользу  

Общества с ограниченной ответственностью "Комкор", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации 22.01.2016г.) 2 295 604,21 руб..  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья А.Э. Шарипова