1 2111319_6377461  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-39850/22

г. Уфа

11 апреля 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по иску  

 Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление  "Башклиматстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "БАШКОМСНАБ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании долга в размере 967 037 руб. 49 коп. и встречное исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью "БАШКОМСНАБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление  "Башклиматстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 2 434 191 руб. 

 Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное управление "Башклиматстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) удовлетворить.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БАШКОМСНАБ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Строительно-монтажное управление "Башклиматстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 967 037 руб. 49 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 341 руб.  

 В удовлетворении встречных исковых требований Общества с ограниченной  ответственностью "БАШКОМСНАБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление  "Башклиматстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки в  размере 1 080 020 руб. 23 коп. – отказать.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БАШКОМСНАБ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета государственную  пошлину в размере 23 800 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя, в доход Федерального бюджета после вступления решения в  законную силу.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева