4/2019-74194(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-3951/2019

г.Чита

19 сентября 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество "Межрегиональная  распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) выполнить в течение трех календарных месяцев с момента вступления в  законную силу решения подпункты 10.1.3-10.2.4 пункта 10 технических условий для  присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"  по договору № 20.0300.4952.17 от 18.01.2018 об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям, а именно:  

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы  энергопринимающих устройств истца,  

- строительство ТП-35/04 кВ, 

- строительство ЛЭП-35 кВ (от ВЛ-35-ВЧТ396 Верх-Чита-Телемба до  проектируемой ТП-35/04 кВ),  

- строительство ЛЭП-0,4 Кв (от ТП-35/04 кВ до границ земельного участка  истца),  

- оформить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца с  подписанием акта об осуществлении технологического присоединения,  

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная  распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 4410,45 руб., расходы  по уплате государственной пошлины в сумме 6000,00 руб., всего - 10410,45 руб.,  начиная с 10.04.2019 по день фактического исполнения обязательств, производить  начисление неустойки равную 0,25% от 21381,60 руб. за каждый день просрочки.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная  распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  2000,00 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. 

Судья Е.А. Фадеев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

 Дата 22.05.2019 3:39:47

Кому выдана Фадеев Евгений Алексеевич