15/2019-24410(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А39-626/2019

город Саранск

23 июля 2019 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Поволжская дорожно- строительная компания" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 132622-0370)  

о взыскании убытков в сумме 2 395 778 рублей 57 копеек,  

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская  дорожно-строительная компания" к Обществу с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "Тавла"  

о взыскании неустойки в сумме 1 399 953 рубля 49 копеек,  при участии в заседании:  

от ООО "СК "Тавла": ФИО2 – представителя по доверенности от  23.05.2018,  

от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности от 10.12.2018, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Тавла" оставить без удовлетворения.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Тавла" (Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.100, ОГРН  1151326000198, ИНН 1326230178) из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 518 рублей, излишне оплаченную по платежному поручению   № 636 от 28.01.2019. Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

2. Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью "Поволжская дорожно-строительная компания"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Тавла" (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Поволжская дорожно-строительная компания" (

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 132622-0370) неустойку в сумме 699 976 рублей 75 копеек.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Тавла" (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 17 000 рублей.  

3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение  месяца со дня вынесения решения.  

4. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 11:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна