АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воровского ул., дом 2, Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-16197/2023

07 ноября 2023 г.

г. Челябинск

 Резолютивная часть решения вынесена 29 сентября 2023 года. Мотивированное решение изготовлено 07 ноября 2023 года. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булатова П.П., рассмотрев в порядке  упрощенного производства дело по иску Администрации Верхнеуральского городского  поселения, Челябинская область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, к обществу с ограниченной ответственностью  «Асфальт-Строй» Челябинская область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, о взыскании 33 700 руб.,  

УСТАНОВИЛ:

Администрация Верхнеуральского городского поселения, Челябинская область,  Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> (далее  – истец) 25.05.2023 обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Асфальт-Строй» Челябинская  область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***> (далее – ответчик), о взыскании пени за просрочку срока выполнения работ по  муниципальному контракту № А.2020.012 от 27.04.2022 в сумме 33 700 руб.  

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ст.ст. 309, 310  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Определением суда от 07.08.2023 исковое заявление принято к производству в  порядке упрощенного судопроизводства.  

29.09.2023 Арбитражным судом Челябинской области вынесена резолютивная  часть решения.  

10.10.2023 в арбитражный суд поступило заявление истца о составлении  мотивированного решения.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующие  обстоятельства.  

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком  (подрядчик) 27.04.2022, по результатам осуществления закупки путем проведения  аукциона в электронной форме был заключен муниципальный контракт № А.2020.012 с  дополнительными соглашениями к контракту.  

По условиям данного контракта подрядчик принял на себя обязательство по  выполнению работ по благоустройству сквера «Культуры и отдыха» по адресу:  

<

...> с восточной стороны «Площади  Советская» в соответствии с проектно-сметной документацией.  

По п.3.2 данного контракта срок выполнения работ: с даты заключения контракта  до 01.08.2022.  

В силу п.4.1 цена работ по контракту составляет 10 413 048 руб. 70 коп. 

В соответствии с п.8.7 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательств. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты  пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.  

 В нарушение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту  подрядчик просрочил срок выполнения работ на 46 дней, что подтверждается актами о  приемке выполненных работ.  

22.12.2022 ответчику была вручена претензия № 1811 об оплате пеней. Данная  претензия оставлена без удовлетворения.  

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, в  соответствии со ст.ст. 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу о наличии  оснований для удовлетворения исковых требований.  

Проанализировав условия муниципального контракта, суд приходит к выводу о  том, что спорные правоотношения возникли из договора подряда для муниципальных  нужд, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской и Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального  закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ под  государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от  имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный  контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или  муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд,  муниципальных нужд.  

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки).  

На основании пункта 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья  740), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ  

для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные,  

проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  

непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному  

заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные  

работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ). 

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  

возражений. 

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является  

акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункту 2 статьи 720 ГК  

РФ). 

По смыслу названных норм права сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов  

работы являются основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате  

выполненных работ. Приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими  

сторонами, то есть надлежащим доказательством выполнения работ является названный  

документ. 

Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать  сведения о содержании выполненных работ, их объеме.  

В силу п.п. 1, 2, 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик,  получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору  строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа  работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет  приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного  подряда. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или  приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если  мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской  гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (статьи  330 ГК РФ).  

Неустойка имеет двойственную правовую природу. Гражданское законодательство  предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры  имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение  (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.2006 № 9-О).  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Согласно части 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается  обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

Согласно части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в  размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

При этом в силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о  неустойке должно быть совершено в письменной форме.  

Судом установлено и из материалов дела следует, что подрядчиком выполнены работы по  контракту с нарушением сроков, что подтверждается актами о приемке работ формы КС-2.  

Суд приходит к выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком обязанности по  своевременному выполнению работ.  

Представленный истцом расчет пени проверен судом и признан верным. 

Согласно статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна  последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком  уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом,  осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях,  если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может  привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ).  

Согласно разъяснениям в пункте 71 Постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»  

(далее – Постановление № 7), если должником является коммерческая организация,  индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении  ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по  обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме  (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления № 7 бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  

В рассматриваемом случае ответчик ходатайство о снижении размера пени не заявил,  доказательства несоразмерности заявленной суммы пени последствиям нарушения  обязательства в материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ и пунктов 73-75  Постановления № 7 не представил.  

При таких обстоятельствах, основания для снижения размера взыскиваемой суммы пени  по собственной инициативе у суда отсутствуют, требование истца о взыскании пени подлежит  удовлетворению в заявленном размере – в сумме 33 700 руб.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят  судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины в силу пп.1.1 ч. 1 ст. 333.37 НК  РФ.  

При цене иска в 33 700 руб. подлежит уплате государственная пошлина в размере 2 000  руб.  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 16 Постановления Пленума ВАС  РФ от 11.07.2014 № 48 «О применении законодательства о государственной пошлине при  рассмотрении дел в арбитражном суде» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела  государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду  действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых  требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в  федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих  обстоятельств.  

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с  другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3  статьи 110 АПК РФ.  

Поскольку в соответствии со статьей 105 АПК РФ, статьей 333.37 НК РФ истец  освобожден от уплаты госпошлины за рассмотрение иска в суде, исходя из удовлетворения  исковых требования, с учетом изложенных выше разъяснений вышестоящей инстанции, суд  взыскивает госпошлину с ответчика в федеральный бюджет (часть 3 статьи 110 АПК РФ).  

Таким образом, при удовлетворении исковых требований, государственная пошлина в  размере 2 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Асфальт  

строй» Челябинская область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, в пользу истца – Администрации Верхнеуральского  

городского поселения, Челябинская область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск  

ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, пени за просрочку срока выполнения работ по  

муниципальному контракту № А.2020.012 от 27.04.2022 по п. 8.7 контракта в сумме 33  

700 руб. 

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Асфальт  

строй» Челябинская область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск ОГРН:  

1087425000530, ИНН: 7425757135, в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 2 000 руб. 00 коп.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном  объеме.  

Судья П.П. Булатова