1879/2021-74048(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-20464/2020

г. Казань

05 июля 2021 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания помощником судьи Кибяковой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Успех" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "АСТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 153 783 руб. 11 коп.  неустойки,  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "АСТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью "Успех" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 733 992 руб.  42 коп. долга, 274 241 руб. 61 коп. неустойки,  

при участии в деле в качестве третьего лица – ФИО1, временный  управляющий,  

с участием: от истца – не явился, от ответчика – ФИО1, конкурсный управляющий, 

руководствуясь статьями 110, 112, 148, 167 – 169 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

первоначальные исковые требования оставить без рассмотрения.  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Успех" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета госпошлины в размере 24 538  руб., уплаченных по платежному поручению № 179 от 20.08.2020г.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Успех" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "АСТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 274 698 руб. 15 коп. долга, 102 006  руб. 19 коп. неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Успех" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8 624 руб. расходов по  госпошлине.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "АСТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 14 458 руб.  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. 

Судья В.В. Прокофьев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.04.2021 9:37:19Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович