АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

http://www.kemerovo.arbitr.ru  E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru  

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05  

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А27- 441/2018

город Кемерово

16 июля 2018 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Юргинская проектно – строительная компания», г.  Новосибирск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Центр термических технологий», г. Новокузнецк (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 19 012 171 руб. 58 коп. пени за просрочку  выполнения работ по договору субподряда № ЛМ-23-Суб от 01 июня 2015года,  руководствуясь статьями 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 151, ст. ст. 110, 167-171,  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Принять отказ истца от иска в части требований о взыскании с ответчика 7 512 114  руб. 72 коп. пени, начисленной за просрочку выполнения работ , предусмотренных  Дополнительным соглашением № 1 от 01 июня 2015года к договору субподряда № ЛМ-23- Суб от 01.06.2015года и 8 153 547 руб. 32 коп. пени , начисленной за просрочку  выполнения работ по дополнительному соглашению № 2 от 25 августа 2015года к  договору субподряда № ЛМ-23-Суб от 01 июня 2015года.  

Производство по делу в указанной части прекратить. В остальной части иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр термических  технологий» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно  

– строительная компания» 334 596 руб. 95 коп. пени, 20 778 рублей в возмещение  расходов по уплате госпошлины по иску, всего - 355 374 руб. 95 коп.  

В стальной части в иске отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно –  строительная компания» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 161 040 рублей  госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 443 от 01.11.2017года.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.  Томск в течение месяца со дня его принятия.  

Судья О. С. Андуганова