АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-9512/2022

г. Белгород

01 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2023 года. Полный текст  решения изготовлен 01 сентября 2023 года.  

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Заместителя прокурора Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  ФОНДУ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  ООО "Импекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о признании недействительным дополнительного соглашения от 30.04.2021 № 1 к  договору № РТС231 А210001-Д от 15.02.2021 на выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества многоквартирного дома № 1 «а» по ул. Макаренко в г.  Белгороде, заключенного между ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и ООО  «Импекс»,  

при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2, удостоверение № 300666 от 19.11.2021; 

от ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: не явился, уведомлен надлежащим  образом;  

от ООО «Импекс»: не явился, уведомлен надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ:

Истец заместитель прокурора Белгородской области обратился в суд с иском к  ФОНДУ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "Импекс" о признании  недействительным дополнительного соглашения от 30.04.2021 № 1 к договору № РТС231  А210001-Д от 15.02.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту общего  имущества многоквартирного дома № 1 «а» по ул. Макаренко в г. Белгороде,  заключенного между ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и ООО «Импекс».  

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования  поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.  

Представитель ответчика ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в судебное  заседание не явился, о дне, времени и месте его проведения уведомлен надлежащим  образом, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя не заявил, в  электронном виде посредством системы "Мой Арбитр" поступило заявление о признании  исковых требований.  

Представитель ответчика ООО «Импекс» в судебное заседание не явился, о дне,  времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом, ходатайство о  рассмотрении дела в отсутствие своего представителя не заявил, через канцелярию суда  поступило заявление о признании исковых требований.  

Суд, руководствуясь ст. 121-123, 156 АПК РФ, а также учитывая то, что ответчики  извещены надлежащим образом, доказательства извещения приобщены к материалам  дела, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом  уведомленных ответчиков.  

Исследовав представленные доказательства, заслушав представителя истца и  проверив обоснованность доводов сторон, арбитражный суд приходит к выводу об  обоснованности заявленных требований по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, Прокуратурой Белгородской  области проанализировано исполнение ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  законодательства по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.  

Установлено, что по результатам электронного аукциона от 03.02.2021   № РТС231А210001 между ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Заказчик) и  ООО «Импекс» (Подрядчик) 15.02.2021 заключен договор № РТС231А210001-Д на  выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  по адресу: 

<

...> «а».  

Согласно п. 2.1., 2.3. Договора, начало срока выполнения работ: 01.04.2021,  окончание – не позднее 30 дней с даты начала работ. Срок сдачи исполнительной и  технической документации, в том числе актов форм КС-2, КС-3, Акта о приемке  законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией не позднее 60 дней  с даты начала работ.  

Работы должны быть выполнены Подрядчиком согласно Графику производства  работ (Приложение № 3).  

Стоимость Работ, в соответствии с пунктом 3.1 Договора, составила 2 626 474  рубля.  

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что подрядчик выполняет работы в  соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к  данным работам, согласно технической документации, включающей техническое задание  на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирном доме (Приложение № 4), или проектной документации (в случае если  подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о  градостроительной деятельности), определяющих вид, объем, содержание работ и другие  предъявляемые к работам требования, и сметной документации (Приложение № 2),  согласованной и утвержденной в установленном порядке, а также условиями Договора,  определяющими, в том числе стоимость работ и сроки их выполнения. В соответствии с п.  223 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке  привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке  осуществления закупок товаров, работ, услуг, в целях выполнения функций  специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,  направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» предмет договора о проведении капитального ремонта, место  оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в  ходе его исполнения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему  договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим постановлением. Сроки  оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта  по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих  обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:  

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о  проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких  изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным  представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной  организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по  причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой  организацией договора о проведении капитального ремонта;  

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному  ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных  условий.  

В соответствии с пунктом 13.1. Договора, Договор вступает в силу с момента его  подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих  обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.  

Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью (ст. 14  Договора).  

Между ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Заказчик) и ООО «Импекс»  (Подрядчик) 30.04.2021 подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору, согласно  п. 2.3. которого стороны пришли к соглашению о необходимости внести изменения в  График производства работ (Приложение 3 к настоящему Договору, являющееся его  неотъемлемой частью) – дата окончания производства работ – не позднее 48 дней с даты  начала работ, сдача объекта (подписание КС-2, КС-3, акт о приемке законченного  капитальным ремонтом объекта, сдача всей исполнительной и технической  документации) не позднее 78 дней с даты начала работ.  

По информации ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.06.2022 № 2562039 изменение графика производства работ и перенос сроков их окончания связано с  неблагоприятными погодными условиями в процессе работ и изменении в праздничных  днях в мае 2021 года.  

В качестве обоснования представлено обращение ООО «Импекс» в ФОНД ЖКХ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.04.2021 № 118 о продлении срока выполнения  Договора на основании информации Белгородского ЦГМС – филиала «Центрально-черноземное УГМС», в которой присутствуют признаки неблагоприятных (опасных)  гидрометеорологических явлений.  

Организация проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах регулируется в соответствии с положениями раздела IX  Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ).  

Статьей 167 ЖК РФ предусмотрено, что органы государственной власти субъекта  Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на  обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,  и которыми, в том числе создается региональный оператор, решается вопрос о  формировании его имущества, утверждаются учредительные документы регионального  оператора, устанавливается порядок деятельности регионального оператора, порядок  назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора; утверждаются  порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на  предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если  соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом  субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации;  устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных программ  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требования к  этим программам; устанавливается порядок осуществления контроля за целевым  расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный  ремонт, и обеспечением сохранности этих средств.  

Согласно ст. 168 ЖК РФ региональной программой капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения  

собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором  капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается высшим  исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки,  муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,  местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка  капитального ремонта), контроля своевременности проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах,  региональным оператором.  

В целях реализации региональной программы капитального ремонта,  конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов  и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта  органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать  краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта в  порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока (ч. 7 ст. 168  ЖК РФ).  

Согласно ч. 3 ст. 178 ЖК РФ, деятельность регионального оператора  осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации с учетом особенностей, установленных ЖК РФ,  принятыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами  субъекта Российской Федерации.  

Пунктом 3 ч. 1 ст. 180 ЖК РФ предусмотрено, что региональный оператор  осуществляет, помимо прочего, функции технического заказчика работ по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в  которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального  оператора.  

ФОНД ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ является региональным оператором и  создан на основании распоряжения Правительства области от 25.06.2012, на которого  возложены, в том числе функции технического заказчика работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Белгородской области.  

В соответствии с ч. 3 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) в случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о продаже  вещи или имущественного права могут быть заключены только путем проведения торгов.  

Как следует из ч. 1.1 ст. 182 ЖК РФ закупки региональным оператором товаров,  работ, услуг в целях выполнения функций регионального оператора, установленных  частью 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации. Указанный порядок должен предусматривать конкурентные  способы определения региональным оператором поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) с учетом повышения эффективности, результативности осуществления  закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности, открытости и прозрачности  осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в  сфере таких закупок, аудит и контроль закупок, порядок формирования и ведения реестра  недобросовестных подрядчиков федеральным органом исполнительной власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации. Информация о закупках  региональным оператором товаров, работ, услуг размещается в единой информационной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд.  

На основании п. 3, 4, 5 части 2 статьи 182 ЖК РФ в целях обеспечения оказания  услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме региональный оператор обязан, в частности, привлечь для  оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные  организации и заключить с ними от своего имени соответствующие договоры;  контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными  организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной  документации; осуществить приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ.  

Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для  оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме утверждено постановлением Правительства Российской  Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение № 615).  

В соответствии с п. 2 решения № 615 закупки товаров, работ, услуг в целях  выполнения функций специализированной некоммерческой организации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор),  осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в порядке, установленном указанным Федеральным законом, за исключением случаев,  если предметом такой закупки являются товары, работы, услуги, предусмотренные п. 8  Положения, а также случаев, предусмотренных п. 193 Положения.  

По смыслу ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора,  условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или  необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых  по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Согласно п. 8 ст. 448 ГК РФ условия договора, заключенного по результатам  торгов в случаях, когда его заключение в соответствии с законом допускается только  путем проведения торгов, могут быть изменены сторонами:  

по основаниям, установленным законом; 

в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении  ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах  заключался договор займа (кредита);  

по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия,  имевшие существенное значение для определения цены на торгах.  

Как закреплено в п. 223 Положения № 615 сроки оказания услуг и (или)  выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению  сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при  наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:  

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о  проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких  изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным  представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной  организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по  причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой  организацией договора о проведении капитального ремонта;  

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному  ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных  условий.  

Иных оснований для продления сроков сроки оказания услуг и (или) выполнения  работ по договору о проведении капитального ремонта законодательство Российской  Федерации не предусматривает.  

Согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного  правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые  законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка  оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с  недействительностью сделки. При этом постановления Правительства РФ, принятые во  исполнение ГК РФ и иных федеральных законов также относятся к правовых актам,  содержащим нормы гражданского права (ст. 3 ГК РФ, Определение Верховного Суда РФ  от 13.12.2011 № 5-В11-116).  

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в п. 74 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений  раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» договор, условия  которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего  вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в  соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его  ничтожность.  

Применительно к ст. 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности,  следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни  и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей  природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный  запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные  интересы (п. 75 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ).  

При таких обстоятельствах, недопустимость произвольного изменения условий  договора, исполнение договора на условиях, указанных в документации о проведении  торгов, направлены на обеспечение равенства участников таких торгов, создание условий  для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования  средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение  коррупции и других злоупотреблений с тем, чтобы исключить случаи обхода закона -  искусственного ограничения конкуренции при проведении торгов и последующего  создания для его победителя более выгодных условий исполнения договора.  

Следовательно, дополнительное соглашение об изменении срока исполнения работ  по договору, заключенному по итогам торгов (аукциона) в отсутствие оснований,  предусмотренных законом, нарушает законодательно установленный запрет и,  следовательно, является ничтожным.  

Указанные ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "Импекс" в  качестве причины увеличения сроков выполнения работ по Договору неблагоприятные  погодные условия не могут быть признаны обоснованными, так как погодные условия за  указанный период являются соответствующими определенному времени года, не  выходящими за рамки обычных.  

Кроме того, такое основание, как праздничные майские дни, в качестве  обоснования переносов срока проведения капитального ремонта МКД в действующем  законодательстве не предусмотрено.  

При этом, соглашаясь на выполнения работ по Договору, ООО «Импекс», действуя,  осмотрительно, должно было понимать, что в соответствующий период возможны, в  частности, атмосферные осадки, приводящие к невозможности осуществления работ в  определенные дни и указанные обстоятельства должны были быть им учтены для  

составления плана – графика работ, определения количества работников, которые должны  быть привлечены.  

Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным  ремонтом многоквартирного дома подписан 30.07.2021. В то время как в соответствии с  приложением № 3 к Договору его подлежало подписать не позднее 18.05.2021 (на 48 день  после начала 01.04.2021 работ).  

Таким образом, договор исполнен на 73 дня позже. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по  Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством и Договором. За нарушение сроков оплаты, установленных Договором,  Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки.  

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения  обязательства, включая срок исполнения его этапа, а также каждого из видов работ.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной сто  тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг  и (или) работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (п. 10.1-10.3 Договора,  п. 252 Положения № 615).  

Таким образом, за период с 01.05.2021 (первоначальный срок выполнения работ)  по 30.07.2021 (дата приемки выполненных работ) размер неустойки, подлежащей оплате  подрядчиком в связи с нарушением сроков выполнения работ, составил 28 437,18 руб.  

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем, в том  числе, признания оспоримой сделки недействительной.  

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от  применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо,  предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой  сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ).  

Как установлено ч. 2 ст. 158 ЖК РФ расходы на капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального  ремонта и иных не запрещенных законом источников. Фонд капитального ремонта  образуется, в том числе за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных  собственниками помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 170 ЖК РФ).  

Основным критерием, определяющим право обращения прокурора в суд с иском об  оспаривании сделок с экономически противоправным содержанием, является объект  посягательства – интерес публично-правовых образований, публичный интерес. В этом  смысле процессуальный механизм признания прокурором юридически недействительным  (ничтожным) такого юридического факта экономического оборота, как сделка, является  важным инструментом защиты и охраны публичных интересов, поддержания законности  и правопорядка в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

При таких обстоятельствах оспариваемое дополнительное соглашение от  30.04.2021 заключено вопреки нормативно установленному запрету на заключение такого  рода соглашения и нарушает интересы неопределенного круга лиц – плательщиков  взносов на капитальный ремонт, а также публично-правового образования – Белгородской  области.  

В силу ст. 52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с иском о признании  недействительными сделок, совершенных органами местного самоуправления,  

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, с иском о  применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной  указанными органами и предприятиями.  

Ответчиками ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и ООО "Импекс"  заявлено признание исковые требования истца в полном объеме, о чем представлены  письменные заявления о признании иска.  

В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ  ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать  иск полностью или частично.  

В соответствии с частью пятой этой же статьи, Арбитражный суд не принимает  признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других  лиц.  

По рассматриваемому делу указанные требования закона соблюдены, признание  ответчиками иска не противоречит действующему законодательству, данных о нарушении  прав третьих лиц не имеется.  

Согласно частям 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает  доказательства по своему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого  доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их  совокупности.  

В связи с изложенным, суд принимает признание иска ответчиками, иск  удовлетворяет полностью.  

Сторонам судом разъяснены положения части 2 статьи 268 АПК РФ о том, что  дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной  инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления  в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины  уважительными.  

Учитывая положение ст.110 АПК РФ, суд относит расходы по оплате госпошлины  на ответчиков.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой  инстанции  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Заместителя прокурора Белгородской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Признать недействительным дополнительное соглашение от 30.04.2021 № 1 к  договору № РТС231А210001-Д от 15.02.2021 на выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества многоквартирного дома № 1 «а» по ул. Макаренко в  

г. Белгороде, заключенному между ФОНДОМ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «Импекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>).  

Взыскать с ООО "Импекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку в размере 20 437 руб. 18 коп.  

Взыскать с ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000 руб. 00 коп. государственной  пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.  

Взыскать с ООО "Импекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 5 000 руб. 00 коп. государственной пошлины за рассмотрение дела  судом первой инстанции.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 6:25:00

 Кому выдана Петряев Алексей Васильевич