АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-2404/2021

г. Владивосток

18 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 18 мая 2021 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Л.В. Зайцевой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации: 09.08.2001) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Спасский завод железобетонных изделий» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации: 26.12.2017) 

о признании решения об одностороннем отказе от исполнения договора незаконным

при участии:

от истца - ФИО2, доверенность № 13/21 от 30.12.2020 сроком до 31.12.2021, диплом 102507 0048107; 

от ответчика - не явился, извещен;

установил:

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Спасский завод железобетонных изделий» (далее - ответчик) о признании отказа ООО «Спасский завод железобетонных изделий» от 28.12.2020 от исполнения договора поставки железобетонных изделий для нужд Дальнегорского филиала № 109/0054-20/ЭА от 15.05.2020 незаконным. 

          В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено и дело рассмотрено в отсутствие извещенного ответчика. 

          В судебном заседании истец поддержал исковые требования по доводам, изложенным в исковом заявлении. 

          Заслушав пояснения сторон, исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ, представленные доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

          15.05.2020 между КГУП «Примтеплоэнерго» (Покупатель) и ООО «Спасский завод железобетонных изделий» (Поставщик) заключен договор поставки железобетонных изделий № 109/0054-20/ЭА от 15.05.2020 (далее – договор от 15.05.2020, Договор), в силу которого поставщик обязуется поставить железобетонные изделия (далее - товар), а покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно пункту 3.1  указанного договора поставка по настоящему договору должна быть выполнена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления письменной заявки на отгрузку от Покупателя. Заявка направляется любыми доступными средствами связи по адресам и телефонам, согласованным настоящим Договором, в том числе посредством электронной почты. Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии с письменной заявкой от Покупателя.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2020. В случае если к моменту окончания срока действия Договора у Сторон остались неисполненные обязательства, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств (пункт 10.1 Договора).

Разделом 2 Договора цена поставляемого Товара (за единицу Товара и общая стоимость Товара) согласована Сторонами в Спецификации и 3 960 672 рублей 67 копеек, в т.ч. НДС 20% 660 112 рублей 11 копеек. После подписания договора цена на Товар изменению не подлежит.

          По условиям договора расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся не позднее 15 рабочих дней со дня поставки Товара по Спецификации и подписания Покупателем оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счет-фактуры и товарной накладной

          В течение 5 календарных дней с момента передачи Товара и подписания товарно-транспортной накладной и (или) товарной накладной Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру, оформленную в соответствии с пунктом 3 статьи 168, пунктами 5, 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. 

Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета

          Во исполнение указанного договора, Истец направил в адрес Ответчика заявки на отгрузку железобетонных изделий от 18.05.2020 №1818, от 30.06.2020 № 2413. 

Поставка товара выполнена ответчиком частично, факт поставки подтверждается УПД № 124 от 29.06.2020 на сумму 121 091 рублей 69 копеек, № 125 от 02.07.2020 на сумму 303 523 рублей 48 копеек, № 126 от 07.07.2020  на сумму 156 949 рублей 77 копеек, №127 от 09.07.2020  на сумму 129 760 рублей 36 копеек, № 130 от 10.07.2020 на сумму134 391 рублей 34 копеек,  № 132 от 13.07.2020  на сумму169 005 рублей 90 копеек,  № 133 от 15.07.2020 на сумму 176 010 рублей 68 копеек, № 134 от 15.07.2020 на сумму 123 076 рублей 14 копеек, № 142 от 27.07.2020 на сумму 169 005 рублей 90 копеек,  № 147 от 29.07.2020 на сумму 161 367 рублей 04 копеек, № 153 от 31.07.2020 на сумму 166 235 рублей 65 копеек, № 154 от 03.08.2020  на сумму 337 221 рублей 50 копеек, № 152 от 05.08.2020 на сумму142 756 рублей 81 копеек,  № 160 от 12.08.2020 на сумму 158 054 рублей 76 копеек на общую сумму 2 448 451 рублей 02 копеек.

Фактически поставленный товар был принят истцом без замечаний согласно указанным УПД, претензий в отношении указанного товара заявлено не было. 

Вместе с тем, фактически поставленный и принятый товар ответчик не оплачивал.

Платежным поручением от 18.08.2020 истец произвел частичную оплату в размере 50 000 рублей.

В связи с нарушением сроков оплаты, 27.08.2020 ответчиком в адрес Покупателя направлено «Уведомление о приостановке поставки товара» (исх. № 3/08/2020). 

15.09.2020 Поставщик направил в адрес Покупателя уведомление с требованием погасить имеющуюся задолженность в размере 2 398 451 рублей 02 копеек.

08.10.2020 Покупатель направил в адрес Поставщика ответ (исх. №6049/0026 от 08.10.2020, в котором предоставил график погашения долга до декабря 2020 (исх. № 6443/0026 от 26.10.2021).

В период с 18.08.2020 по 21.12.2020 Покупатель произвел оплаты в общей сумме 2 148 045 рублей 02 копеек Сумма задолженности составила 300 406 рублей 02 копеек.

Поскольку Покупатель поставленный и принятый товар в полном объеме и установленный договором срок так и не оплатил, Поставщик в порядке статьи 523 ГК РФ принял решение об отказе от договора поставки в связи с существенным нарушением Покупателем условий Договора о сроке оплаты товара. 

Не согласившись с решением Поставщика об отказе от Договора истец обратился с рассматриваемым иском в суд.

          Согласно статьям 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства возникают из договоров и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

          В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

          Согласно статье 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки. 

          Как следует из условий заключенного договора, а также Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта поставщик взял на себя обязательства поставить Заказчику товар ? железобетонные изделия.

          Согласно пункту 3.1  указанного договора поставка по настоящему договору должны быть выполнена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления письменной заявки на отгрузку от Покупателя.

          Материалами дела установлено, что поставка товара выполнена ответчиком по заявкам истца частично на общую сумму 2 448 451 рублей 02 копеек. Факт поставки подтверждается указанными выше УПД, подписанными покупателем без замечаний.

По условиям пункта 2.3 Договора расчет производится не позднее 15 рабочих дней со дня поставки товара.

Вместе  с тем Покупатель товар по первой и второй заявкам в указанный в Договоре срок не оплачивал, впоследствии товар  оплачивал частично. На дату отказа Поставщика от договора товар так и не оплачен в полном объеме. 

          В соответствии со статьей 311 ГК РФ кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев или существа обязательства. 

          Поскольку правилами ГК РФ об отдельных договорах и общими положениями о договоре (подраздел 2 раздела III части первой ГК РФ) не предусмотрено иного, приведенная выше норма применяется и к обязательствам, возникшим из договора (пункт 1 статьи 307.1 ГК РФ).

          Учитывая изложенное, при отсутствии в договоре условий о поэтапном исполнении суд приходит к выводу о наличии у покупателя права (на свое усмотрение) не принимать от поставщика часть товаров, а поставщик не вправе настаивать на такой приемке.

          Пунктом 1 статьи 466 ГК РФ предусмотрено, что если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

          Вместе с тем, истец не отказался от переданного товара, принял его  без замечаний, но при этом его не оплачивал.

          Обязанность по оплате возникает у Заказчика после подписания товарной накладной или УПД, то есть после приемки товара. Как следует из материалов дела, приемка товара осуществлена Покупателем по УПД № 124 от 29.06.2020, № 125 от 02.07.2020, № 126 от 07.07.2020, №127 от 09.07.2020, № 130 от 10.07.2020,  № 132 от 13.07.2020,  № 133 от 15.07.2020, № 134 от 15.07.2020, № 142 от 27.07.2020,  № 147 от 29.07.2020, № 153 от 31.07.2020, № 154 от 03.08.2020, № 152 от 05.08.2020,  № 160 от 12.08.2020 на общую сумму 2 448 451 рублей 02 копеек.

          Платежным поручением от 18.08.2020 истец произвел лишь частичную оплату в размере 50 000 рублей.

В дальнейшем по состоянию на 21.12.2020 истец произвел оплаты в общей сумме 2 148 045 рублей 02 копеек. Сумма неоплаченной задолженности составила 300 406 рублей 02 копеек.

          Согласно статье 486 ГК РФ Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора.

          Таким образом, обязанность по оплате возникает у Заказчика после подписания товарной накладной или УПД, то есть после приемки товара. Как следует из материалов дела, приемка поставленного товара осуществлена Поставщиком, однако оплата поставленного товара не поступила в связи с чем ввиду неоднократного нарушения Покупателем срока оплаты товара, поставленного по двум заявкам, ответчик в одностороннем порядке расторг договор.

          В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии со статьей 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

          Иными словами, исходя из системного толкования приведенной нормы, односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях, если он предусмотрен договором, либо установлен законом.

          В данном случае, с учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что у ответчика имелись законные основания об отказе от договора.

          С учетом изложенного, довод истца о том, что у него не возникло обязанности оплатить не в полном объеме поставленный товар, а у ответчика не возникло право на односторонний отказ от исполнения договора на основании статьи 523 ГК РФ, суд находит ошибочным, основанным на неверном толковании норм материального права и противоречащим фактическим обстоятельствам дела.

     В пункте 8 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 5 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) также указано, что из буквального толкования пункта 3 статьи 486 ГК РФ не следует, что в случае несвоевременной оплаты покупателем переданного по договору купли-продажи товара продавец не имеет права требовать расторжения такого договора на основании подпункта 1 пункта  2 статьи 450 ГК РФ.

Таким образом, в связи с неоднократным неисполнением Истцом обязательства по оплате поставленного товара, у суда отсутствуют основания для признания требования истца о признании недействительным одностороннего отказа ООО «Спасский завод железобетонных изделий» от исполнения договора № 109/0054-20/ЭА от 15.05.2020.

          На основании выше изложенного, суд считает требования истца о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора № 109/0054-20/ЭА от 15.05.2020, не обоснованными и не подлежащим удовлетворению.

          В силу статьи 110 АПК РФ, по результатам рассмотрения спора, понесенные истцом судебные расходы по оплате госпошлины, подлежат отнесению на истца и ему за счет ответчика не компенсируются.

          Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В иске отказать.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                             Л.В. Зайцева