6/2019-114497(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-11415/2019

г. Тюмень

22 октября 2019 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев  единолично в открытом судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Монтажная компания «ПАРТНЕР» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 28.01.2008, место нахождения:  625043, 

<

...>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Альфа Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации 30.03.2015, место нахождения 625059, 

<

...>)  

о взыскании 684 106, 01 руб. и встречный иск общества ограниченной ответственностью «Альфа Строй» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Монтажная компания «ПАРТНЕР» о  взыскании неустойки в размере 703 503,80 руб. и штрафа в размере 89 521,38 руб.  

руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.  

Признать недействительными (ничтожными) пункты 7.3, 7.5, 7.6 договора от  01.10.2017 на капитальный ремонт филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская  СОШ» Ярковского муниципального района (капитальный ремонт крыши и спортзала), а  также пункт 7.2 договора в части уплаты пени рассчитанной в порядке, установленном  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Монтажная компания «ПАРТНЕР» основной  долг в размере 684 106,01 руб., неустойку в размере 45 652,67 руб., расходы на оплату  государственной пошлины в размере 22 682 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монтажная компания  «ПАРТНЕР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» штраф  в размере 68 410,60 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере  

2129 руб. 

В остальной части требований по первоначальному и встречному искам отказать.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого  взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Монтажная компания «ПАРТНЕР» задолженность в  размере 681 901,08 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2019 9:13:27

 Кому выдана Михалева Елена Васильевна