34/2023-25431(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-13071/2022

г. Оренбург

06 февраля 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк  Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "Инженерные технологии",  г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «ОРЕН-ОЙЛ», г. Оренбург (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

- о взыскании неустойки по договору подряда № 27/10-01 согласно  пункту 8.2. Договора -17 098,76 рублей .  

- Проценты согласно ст. 395 ГК РФ по договору подряда № 27/1002 на задолженность в размере 157 986,94 рублей за период с  25.02.2020г. по 01.04.2022г. в сумме 18 995,24 рублей .  

- Проценты согласно ст. 395 ГК РФ по договору подряда № 27/1002 на задолженность в размере 157 986,94 рублей за период с  01.10.2022г. по 13.12.2022г. в сумме 2 207,49 рубля .  

- Проценты согласно ст. 317.1. ГК РФ по договору подряда №  27/10-02 на задолженность в размере 157 986,94 рублей за период с  25.02.2022г. по 01.04.2022г. в сумме 18 995,24 рублей .  

- Проценты согласно ст. 317.1. ГК РФ по договору подряда №  27/10-02 на задолженность в размере 157 986,94 рублей за период с  01.10.2022г. по 13.12.2022г. в сумме 2 207,49 рубля .  

Взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы, в т.ч. по  уплате госпошлины в размере 9 579 (девять тысяч пятьсот семьдесят  девять) рублей (с учетом уточнений)  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Инженерные технологии" удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОРЕН- ОЙЛ» в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Инженерные технологии":  

- неустойку по договору подряда № 27/10-01 согласно пункту 8.2.  Договора -17 098,76 рублей.  

- проценты согласно ст. 395 ГК РФ по договору подряда № 27/1002 на задолженность в размере 157 986,94 рублей за период с  25.02.2020г. по 31.03.2022г. в сумме 18 995,24 рублей.  

- проценты согласно ст. 395 ГК РФ по договору подряда № 27/1002 на задолженность в размере 157 986,94 рублей за период с  02.10.2022г. по 13.12.2022г. в сумме 2 202,27 рубля, а также судебные  расходы по уплате госпошлины в размере 9 579 рублей.  

В остальной части исковые требования оставить без  удовлетворения.  

Исполнительный лист выдать истцу в порядке ст. 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по его  ходатайству.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОРЕН- ОЙЛ» в доход федерального бюджета 603,00 руб. госпошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Инженерные технологии" в доход федерального бюджета 588,00 руб.  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать налоговым органам по месту  нахождения истца и ответчика, в порядке статей 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном  объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://www.18aac.arbitr.ru.  

 Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  

поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

 Судья Т.В. Сердюк 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 29.12.2021 7:21:32 Кому выдана Сердюк Татьяна Владимировна