АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А32-40651/2016 

г. Краснодар «31» января 2017 года  

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Чуриковым В.С., рассмотрев в  открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению закрытого  акционерного общества «Полимедиа», г. Москва (ИНН 7705207470) к непубличному  акционерному обществу «Центр передачи технологий строительного комплекса  Краснодарского края «Омега», г. Сочи (ИНН 2309102040) о взыскании неустойки в  размере 3010494 рубля 89 копеек,  

при участии в заседании: от истца: не явился, извещен, 

от ответчика: Карлышев В.Г. – доверенность от 18.08.2016 г., Дегтярева А.С. –  доверенность от 27.04.2016 г. № 67  

руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации   

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства непубличного акционерного общества «Центр  передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега», г. Сочи  (ИНН 2309102040) о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ, отказать.  

Взыскать с непубличного акционерного общества «Центр передачи технологий  строительного комплекса Краснодарского края «Омега», г. Сочи (ИНН 2309102040), в  пользу закрытого акционерного общества «Полимедиа», г. Москва (ИНН 7705207470)  неустойку за период с 18.03.2014 г. по 16.06.2016 г. в размере 3010494 рубля 89 копеек, а  также расходы по уплате государственной пошлины в размере 38052 рубля.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского  края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.  

Судья С.А. Грачев