АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-13111/2019

город Кемерово

13 августа 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания Киселевой И.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Новосибирская Электромонтажная Организация», город  Новосибирск (ОГРН 1155476100867, ИНН 5404019790)  

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Прокопьевска,  г. Прокопьевск, Кемеровская область (ОГРН 1084223000135, ИНН 4223047722)  

 о взыскании 1 083 565 руб. 99 коп. долга, 6442 руб. 02 коп. пени по состоянию на  03.06.2019 и далее по день фактической уплаты суммы задолженности, а также 50 000  руб. судебных расходов по оплате юридических услуг  

по встречному исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Прокопьевска  

к обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская Электромонтажная  Организация»  

о взыскании 98 273 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ (с учетом  уточнений)  

при участии 

представителей ООО «НЭМО» Галкиной М.Е., доверенность от07.05.2019; Бригунцова  П.А., доверенность от 08.05.2019;  

представителя Управления ЖКХ Мичкаевой В.А., доверенность от 09.01.2019;  

Руководствуясь статьями 110, 132, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации  города Прокопьевска в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Новосибирская Электромонтажная Организация» задолженность в размере 1 083 565  руб. 99 коп., пени в размере 25 924 руб. 32 коп. за период с 07.05.2019 по 13.08.2019, а  также 27 255 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 50 000 руб. расходов на  оплату услуг представителя, всего 1 186 715 руб. 31 коп.  

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации  города Прокопьевска в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Новосибирская Электромонтажная Организация» пени на сумму долга (остаток  задолженности) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день  просрочки, начиная с 14.08.2019 по день фактического исполнения обязательства.  

Удовлетворить встречный иск частично, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Новосибирская Электромонтажная Организация» в пользу  Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Прокопьевска  неустойку в размере 20161 руб. 29 коп. В остальной части отказать.  

Произвести зачет первоначального и встречных исковых требований и  окончательно определить к взысканию с Управления жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Прокопьевска в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Новосибирская Электромонтажная Организация» 1 166 554 руб. 02  коп.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции  арбитражный суд.   

Судья Л.В. Беляева