Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«03» ноября  2022 года

Дело № А12-12700/2022

Резолютивная часть оглашена 27 октября 2022 года

Полный текст изготовлен 03 ноября 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в  судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств.

В судебном заседании участвовал представитель ответчика-Утарова А.С., по доверенности от 03.06.2022.

           Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - ответчик) о взыскании неустойки по договору на выполнение подрядных работ №267/21 от 01.06.2021 за период с 20.09.2021 по 28.04.2022 в размере 24 798 руб. 03 коп., а также судебных расходов по уплате госпошлины в размере 2000 руб.

        В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования. Окончательно просил взыскать с ответчика  неустойку в размере 18 546,90 руб. за период с 20.09.2021 по 31.03.2022. Заявление принято к рассмотрению.

       Ответчик просил снизить размер неустойки.

       Исследовав материалы дела, суд

установил:

01 июня  2021 года между И.П. ФИО1 (Подрядчик) МБУ «Комбинат благоустройства» - город Волжский Волгоградской области (Заказчик) заключен договор на выполнение подрядных работ № 267/21 (договор).

Согласно п. 1.2 договора Подрядчик, обязуется выполнить работы по поливу деревьев, кустарников, роз, однолетников из сетей поливочного водопровода (технической и питьевой водой), устройство приствольных лунок и канавок для полива.

Пунктами 2.3., 2.4. договора установлено, что оплата по настоящему договору производится путем безналичного расчета, исходя из объема выполненных работ в течение 30 рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи -приемки выполненных работ.

Факт и стоимость выполненных работ на сумму  548 417, 46 руб.  подтверждается  актом о приемке выполненных работ №1 от 05.08.2021, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными  сторонами 

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Согласно п.4 ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно п.1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных работ производится заказчиком в размере предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплат работ производится в соответствии со ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик  произвел оплату за выполненные работы несвоевременно. 

Согласно п.6.2 договора, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Расчет пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты, пени ставки рефинансирования.

Расчет неустойки судом проверен и принят. 

       Оснований для снижения неустойки судом не установлено.

       Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Взыскать с муниципального  бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 18 546,90 руб. и государственную пошлину в размере  2 000 руб.

Полный текст решения  изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова