АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Седова, д. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,  

тел. 

<

***>; факс 

<

***> http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск «3» сентября 2025 года Дело № А19-15386/2025  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Коломиновой Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ТрубоТорг» (ИНН 

<

***>)  

к Акционерному обществу «Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору субподряда от 20.06.2024 № 214/24 и пени за просрочку оплаты выполненных работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Акционерного общества «Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТрубоТорг» (ИНН 

<

***>):  

 3 850 882 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два)  

рубля 72 копейки, в том числе: 

o основной долг в размере 3 073 696 (три миллиона семьдесят три тысячи  

шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек; 

o неустойку за просрочку оплаты в размере 777 186 (семьсот семьдесят семь  

тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 72 копейки; 

 расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 (десять тысяч)  

рублей 00 копеек. 

Всего взыскать: 3 860 882 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 72 копейки.  

Взыскать с Акционерного общества «Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 130 526 (сто тридцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Коломинова