Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-211293/24-96-1428

16 декабря 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.12.2024

Полный текст решения изготовлен  16.12.2024

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №112" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.05.2008, ИНН: 

<

***>, КПП: 775101001, 108801, Г.МОСКВА, П СОСЕНСКОЕ, П КОММУНАРКА, УЛ ФИТАРЁВСКАЯ, Д. 14, СТР. 1

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.01.2020, ИНН: 

<

***>, КПП: 770801001, 107078, Г.МОСКВА, ПЕР. ОРЛИКОВ, Д. 5, СТР. 1А, ЭТ/КАБ 1/12

о взыскании 63 877 867,61 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 21.12.23г.; диплом;

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №112"  (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" (далее по тексту – Ответчик), в котором просил суд:

1.         Взыскать с ООО «ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «СУ №112» (ОГРН 

<

***>) пеню за нарушение срока окончания работ по договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022 в размере 32 454 402,51 руб.;

2.         Взыскать с ООО «ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «СУ №112» (ОГРН 

<

***>) задолженность за поставленный товар по Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021 в размере 24 447 530,00 руб.

3.         Взыскать с ООО «ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «СУ №112» (ОГРН 

<

***>) пеню за нарушение сроков оплаты задолженности по Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021 за период 13.12.2023 по 02.09.2024 в размере 6 563 509,54 руб., продолжить начисление пени в размере 0,1% от суммы задолженности с 03.09.2024. до момента фактического исполнения обязательства.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика, надлежащим образом извещённый, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

1.         ДОГОВОР ПОДРЯДА №ППТ2-5/1837/2022 ОТ 24.05.2022

1.1.      Требование об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 32 454 402,51 руб.

Между ООО «СУ №112» (далее – «Заказчик»/ «Истец») и ООО «ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» (далее – «Подрядчик» / «Ответчик») был заключен Договор подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022 (далее – «Договор»), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, собственными и/или привлечёнными силами и средствами, полный комплекс работ, указанный в Перечне стоимости по видам и объемам работ (Приложение № 1 к Договору), далее по тексту Договора – «Работы», а также работы, прямо Договором не предусмотренные, но необходимые для надлежащего выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

Работы должны были выполняться в целях создания Объекта - Многоквартирный жилой дом №23 с благоустройством территории (в составе корпусов 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6. 23.7, встроенно-пристроенных нежилых помещений корпусов 23.1, 23.2 и подземного паркинга д. 23), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120316:33516.

Согласно п. 2.1 Договора Цена Работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с п. 1.1 Договора, определена Сторонами в Перечне стоимости по видам и объемам работ (Приложение № 1 к Договору), и составляет 96 590 483 (Девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 67 копеек, кроме того НДС (далее по тексту Договора – «Цена работ»). НДС исчисляется дополнительно по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы, согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ.

Согласно п.п. 4.1., 4.2. Договора установлены следующие сроки выполнения работ:

Дата начала выполнения Работ: «15» июня 2022г.

Дата окончания выполнения Работ: «20» октября 2023г.

В целях выполнения Работ по Договору, Истец перечислил денежные средства Ответчику в размере 107 576 075,59 руб., что подтверждается платежными поручениями:

Реквизиты платежных документов

Размер, руб.

1.      

ПП №4055 от 09.06.2022

33 355 441,84

2.      

ПП 1810 от 04.07.2022

424 783,10

3.      

ПП 4967 от 08.07.2022

1 896 799,71

4.      

ПП 4969 от 08.07.2022

5 407 748,76

5.      

ПП 4970 от 08.07.2022)

317 082,24

6.      

ПП 4972 от 08.07.2022

976 816,00

7.      

ПП 5102 от 14.07.2022

273 772,80

8.      

ПП 5501 от 27.07.2022

299 680,00

9.      

ПП 5796 от 02.08.2022

422 500,00

10.  

ПП 5944 от 09.08.2022

8 059 536,46

11.  

ПП 6452 от 29.08.2022

4 578 739,22

12.  

ПП 6479 от 31.08.2022

671 618,64

13.  

ПП 6480 от 31.08.2022

3 692 961,52

14.  

ПП 6715 от 02.09.2022

6 000 000,00

15.  

ПП 6706 от 02.09.2022)

244 453,70

16.  

ПП 7126 от 20.09.2022

612 500,00

17.  

Уведомление о зачете от 21.09.2022

1 456 577,22

18.  

ПП №7189 от 22.09.2022

5 826 308,90

19.  

ПП 7301 от 28.09.2022

459 000,00

20.  

ПП 7304 от 28.09.2022

6 118 728,00

21.  

ПП 7494 от 03.10.2022

476 534,12

22.  

ПП 8010 от 19.10.2022

406 690,80

23.  

Уведомление о зачете от 20.10.2022

2 248 792,47

24.  

ПП 8043 от 21.10.2022

8 995 169,89

25.  

ПП 8218 от 31.10.2022

2 271 000,00

26.  

ПП 8533 от 09.11.2022

6 081 149,50

27.  

ПП 9012 от 23.11.2022

3 335 314,25

28.  

Уведомление о зачете от 22.12.2022

514 442,12

29.  

ПП 9905 от 23.12.2022

2 057 768,46

30.  

Уведомление о зачете от 28.02.2023

18 833,17

31.  

ПП 1538 от 01.03.2023

75 332,70

ИТОГО:

107 576 075,59

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 450.1. ГК РФ, предоставленное Гражданским Кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно пункту 2 и пункту 3 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно п.13.2 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью/частично и расторгнуть/изменить Договор, вручив Подрядчику, соответствующее уведомление, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (начальные, промежуточные, конечные) более чем на 10 (Десять) рабочих дней;

Стороны пришли к соглашению, что при расторжении Договора на основании одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление другой Стороны о расторжении Договора, обязана приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору не позднее дня, следующего за датой получения соответствующего уведомления., согласно п. 13.4 Договора.

Подрядчиком работы под Договору не выполнены в полном объеме, существенно нарушены сроки выполнения работ.

07.08.2024 Договор был расторгнут путем направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора (Письмо от 02.08.2024 № 3904), уведомление об отказе было получено 02.08.2024, согласно отчету оператора электронного документооборота ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур», протокол передачи-получения прилагаем.

На дату направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора остаток аванса неподтвержденного выполненными работами составляет 809 244,02 руб., размер обеспечительного взноса 3 415 657,14 руб.,

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п.10.1. Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе вида (части) Работ, (начальных, промежуточных, конечных) предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены работ за каждый день просрочки.

В соответствии с п.2.1 Договора Цена работ 115 908 580,40 рублей с НДС.

Таким образом на 26.07.2024 пени за период с 21.10.2023 по 26.07.2024 составили 32 454 402,51 рублей, из расчета:

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

115 908 580,40

21.10.2023

26.07.2024

280

115 908 580,40 ? 280 ? 0.1%

32 454 402,51 р.

Итого:

32 454 402,51 руб.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании задолженности  за поставленный товар по Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021 в размере 24 447 530,00 руб.

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965 №П-7 от 25.04.1966. При обнаружении недостачи или несоответствия качеству, Продавец вызывается телеграммой для участия в приемке Товара и составлении двустороннего акта.

В силу пункта 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

Согласно ст. 65 АПК РФ при обращении с иском о взыскании задолженности по оплате товара по договору поставки истец должен доказать факт передачи товара покупателю.

Между ООО «СУ № 112» (далее – Истец/Поставщик) и ООО «ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» (далее – Ответчик/Покупатель) заключен Договор поставки №С2210000915 от 01.08.2021 (далее – «Договор»), согласно которому Поставщик обязуется своевременно поставить Покупателю товар, указанный в Спецификациях, оформленных по форме Приложение № 1 к Договору, далее по тексту - «Товар», для использования в целях создания и эксплуатации объектов капитального строительства, далее по тексту – «Объект», а Покупатель обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и оплатить Товар в соответствии с условиями Спецификаций и Договора.

Согласно п.1.2 Договора наименование, количество, единица измерения, адреса поставки (доставки) Товара с указанием наименования Объектов, цена Товара, срок (период) поставки всего Товара по соответствующей Спецификации, порядок оплаты (графики платежей) Цены Товара, наименование и ответственное лицо грузополучателя согласовываются Сторонами в Спецификациях, с присвоением очередного номера каждой последующей Спецификации.

ООО «СУ №112» осуществил поставку товаров ООО «ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» на общую сумму 30 811 558,09 рублей, что подтверждается подписанными между сторонами Спецификациями и Универсальными передаточными документами:

УПД

Сумма, руб.

Спецификация №1 от 01.08.2021 к Договор № С2210000915 от 01.08.2021

УПД №6 от 10.01.2022

5 830 304,24

Спецификация № 2 от 11.10.2021 к Дог. С2210000915 от 01.08.2021

УПД №150 от 01.01.2022

411 259,52

УПД 164 от 10.01.2022

3 552 129,75

Спецификация №3 от 01.03.2022 к Дог. С2210000915 от 01.08.2021

УПД №1142 от 01.09.2022

4 368 258,28

Спецификация №5 от 06.03.2023 к Дог. С2210000915 от 01.08.2021

УПД № 1170 от 01.05.2023

411 448,80

УПД № 1196 от 19.05.2023

160 503,55

УПД № 1195 от 19.05.2023

310 286,59

УПД № 1197 от 22.05.2023

411 448,80

Спецификация №6 от 19.06.2023 к Дог. С2210000915 от 01.08.2021

УПД № 2449 от 01.11.2023

11 229 183,17

Спецификация №7 от 20.06.2023 к Дог. С2210000915 от 01.08.2021

УПД № 2641 от 01.11.2023

4 126 735,39

ИТОГО:

30 811 558,09

Покупателем/Ответчиком Товар, поставленный в рамках Договора поставки №С2210000915 от 01.08.2021 был оплачен частично на сумму 4 238 644,98 руб., что подтверждается уведомлениями о зачете встречных однородных требований, остаток задолженности составляет 26 572 913,11 рублей.

Согласно п. 1 ст. 485 ГК РФ, Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса, согласно п. 1, п. 3 ст. 486 ГК РФ.

В целях установления сальдо взаимных требований по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022 и по Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021, руководствуясь п.10.8 Договора подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022, Заказчик уведомил Подрядчика об удержании (сальдировании) авансового платежа, не подтвержденного выполненными работами в размере 809 244,02 рублей, задолженности по компенсации Заказчику расходов за электроэнергию в размере 211 203,01 рублей по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022, требование об уплате штрафа (Предписание №716 от 18.08.2022) в размере 50 000 рублей по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022, требования о возмещении убытков в размере 121 168,11 рублей по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022, задолженность по оплате за поставленный товар в размере 4 349 425,11 рублей по Спецификации №3 от 01.03.2022 к Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021 из Обеспечительного взноса, по итогам произведенного сальдирования (удержания из Обеспечительного взноса) задолженность Подрядчика по оплате за поставленный товар по Спецификации №3 от 01.03.2022 к Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021, составляет 2 125 383,11рублей, из расчета:

4 349 425,11 – (3 415 657,14-809 244,02-211 203,01-50 000-121 168,11) = 2 125 383,11 рублей, где:

- 4 349 425,11 - задолженность Подрядчика по оплате за поставленный товар по Спецификации №3 от 01.03.2022 к Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021;

- 3 415 657,14 – обеспечительный взнос по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022;

- 809 244,02 - авансовый платеж, не подтвержденный выполненными работами по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022;

- 211 203,01 - задолженность по компенсации Заказчику расходов за электроэнергию;

- 50 000 – задолженность по требованию об уплате штрафа (Предписание №716 от 18.08.2022) по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022;

- 121 168,11 – задолженность по требованию о возмещении убытков в размере по Договору подряда №ППТ2-5/1837/2022 от 24.05.2022.

Таким образом, остаток задолженности по оплате за Товары, поставленные в рамках Договора поставки №С2210000915 от 01.08.2021 по итогам установления сальдо встречных требований составил 24 447 530,00 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании пени за нарушение сроков оплаты задолженности по Договору поставки №С2210000915 от 01.08.2021 за период 13.12.2023 по 02.09.2024 в размере 6 563 509,54 руб., продолжить начисление пени в размере 0,1% от суммы задолженности с 03.09.2024. до момента фактического исполнения обязательства.

Согласно п. 7.2 Договора при несвоевременной оплате поставленного Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю пени в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

При этом учитывая долгосрочные партнерские отношения Истец добровольно снижает порядок расчета размера неустойки с 1% до 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Таким образом на 15.08.2024 пени за период с 13.12.2023 по 15.08.2024 составили 6 975 935,10 рублей, из расчета:

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

26 572 913,11

13.12.2023

02.08.2024

234

26 572 913,11 ? 234 ? 0.1%

6 218 061,67 р.

-2 125 383,11

02.08.2024

Установление сальдо встречных требований

24 447 530,00

03.08.2024

02.09.2024

31

24 447 530,00 ? 31 ? 0.1%

757 873,43 р.

Итого:

6 975 935,10 руб.

Как установлено п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Поскольку материалами дела подтверждается нарушение договора, суд считает требование о начислении неустойки в размере 6 563 509,54 руб. обоснованным.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН: 

<

***>) в пользу  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №112" (ИНН: 

<

***>) по договору № ППТ/1837/2020 от 24.05.2022 года, неустойку в размере 32 454 402 руб. 51 коп.; по договору поставки № С2210000915 от 01.08.2021 года задолженность в размере 24 447 530 руб., неустойку в размере 6 563 509 руб. 54 коп., неустойку, начисленную на сумму долга (2 4447530 руб.) за период с 03.09.2024 года по день фактической оплаты долга, исходя из ставки 0.1%, расходы по уплате государственной пошлины 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     П.С. Гутник