63/2023-185230(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-18958/2022

г. Новосибирск

29 июня 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью «Холдинг строительных  технологий» (ОГРН 1125476145167), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное  строительство» (ОГРН 1095401009461), г. Новосибирск,  

о взыскании задолженности по договору субподряда № 21/10/20-4118 от  21.10.2020 в размере 629 769 рублей 34 копеек, неустойки в размере 1 520  175 рублей 63 копеек,  

при участии представителей: 

истца - Агеев А.С. доверенность от 19.07.2022,паспорт, диплом; Ширяева Е.С.  доверенность от 27.05.2023, паспорт, диплом;  

ответчика – Богданов А.А. доверенность № 04/23 от 01.01.2023, паспорт,  диплом,  

руководствуясь статьями 49, 110, 150 (пункт 4 части 1), 167 – 171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части суммы основного долга в размере  629 769 рублей 34 копейки. Производство по делу в указанной части  прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специальное  и транспортное строительство» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Холдинг строительных технологий» неустойку в размере  91 384 рубля 52 копейки, расходы по уплате государственной пошлины по  апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей, расходы по уплате  государственной пошлины по кассационной жалобы в размере 3 000 рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специальное  и транспортное строительство» в доход федерального бюджета  государственную пошлину по иску в размере 17 423 рубля.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 6:05:00

Кому выдана Гребенюк Диана Валерьевна