АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-17178/2023

г. Казань

28 октября 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при  составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гимадиевой  А.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "СтройИнвест", г.Альметьевск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Фортресс-Д", г.Казань, (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании по договору подряда № 2021-17/1 от 01.06.2021г. 6 549 703,56  руб. задолженности, неустойку за просрочку оплаты за период с 24.03.2023 г. по 15.08.2023 г.  в размере 943 157,31 руб. с последующим начислением неустойки по ставке 0,1% от суммы  задолженности по день полного погашения задолженности, по договору подряда № 2021-33/2  от 01.11.2021г. 206 107,12 руб. задолженности, неустойку за просрочку оплаты за период с  24.03.2023 г. по 15.08.2023 г. в размере 29 679,42 руб. с последующим начислением неустойки  по ставке 0,1% от суммы задолженности по день полного погашения задолженности, 60 000  руб. расходов на оплату услуг представителя, 355,25 руб. почтовых расходов (в редакции  уточнения, принятого определением от 15.08.2023 г.)  

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "Фортресс-Д", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью "СтройИнвест", г.Альметьевск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 6 107 768,16 руб. неустойки.  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельные требования относительно предмета спора, Публичное акционерное общество  «Татнефть» им. В.Д. Шашина (ИНН 

<

***>) (далее по тексту третье лицо – 1), Общество  с ограниченной ответственностью «Евростройхолдинг+» (ИНН 

<

***>) (третье лицо -2)  

при участии: от истца (ответчик по встречному иску) – не явился, извещен; от ответчика (истец по встречному иску) – не явился, извещен; от третьих лиц 1,2 – не явились, извещены. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фортресс-Д", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***> дата государственной регистрации 18.12.2015г.) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", юридический адрес: 

<

...>, каб. 11 (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата государственной регистрации 03.08.2018г.) 9 726 395,12 руб., из них: по  договору подряда № 2021-17/1 от 01.06.2021г. задолженность в размере 6 549 703,56 руб.,  неустойку в размере 2 879 957,46 руб. за период с 29.03.2023 по 28.10.2024, неустойку  начисленную на сумму долга, начиная с 29.10.2024 из расчета 0,1% по день фактического  погашения суммы долга, по договору подряда № 2021-33/2 от 01.11.2021г. задолженность в  размере 206 107,12 руб., неустойку в размере 90 626,98 руб. за период с 29.03.2023 по  28.10.2024, неустойку, начисленную на сумму долга, начиная с 29.10.2024 из расчета 0,1% по  день фактического погашения суммы долга; возмещение расходов на оплату юридических  услуг в размере 59 796 руб., возмещение почтовых расходов в размере 354,04 руб.,  возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 59 582 руб..  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фортресс-Д", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***> дата государственной регистрации 18.12.2015г.) в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 16 721 руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", юридический  адрес: 

<

...>, каб. 11 (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 03.08.2018г.) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Фортресс-Д", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  дата государственной регистрации 18.12.2015г.) 6 107 768,16 руб. за период с 01.01.2022 по  17.02.2023, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 53 539 руб..  

 Произвести зачет взаимных требований, в результате произведенного зачета взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Фортресс-Д", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  дата государственной регистрации 18.12.2015г.) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "СтройИнвест", юридический адрес: 

<

...>, каб. 11 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации 03.08.2018г.) 3 684 820 руб..  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фортресс-Д", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***> дата государственной регистрации 18.12.2015г.) в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 16 721 руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья А.Э. Шарипова