1000010_2708108  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-3027/2020

г. Белгород

29 сентября 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ю.Ю. Дробышева 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи,  системы видеопротоколирования секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "БелГранитСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>) к ООО  "ЭкспертПроектСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки  в сумме 261 706 руб. 43 коп., процентов  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 20.04.2020 г.; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "БелГранитСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с ООО "ЭкспертПроектСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "БелГранитСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 35 214,79 руб.  неустойки по договору подряда № 40-02-2019 от 04.02.2019 г.; 52 352,45 руб. неустойки  по договору подряда № 181-04-2019 от 15.04.2019 г.; 142 455,80 руб. неустойки по  договору подряда № 342-10-2018 от 11.10.2018 г.; 31 683,39 руб. неустойки по договору  подряда № 250-11-2017 от 08.11.2017 г., 8 236 руб. государственной пошлины.  

Начислить и взыскать с ООО "ЭкспертПроектСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "БелГранитСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.  

395 ГК РФ на сумму 23 102 руб., исходя из ключевой ставки Банка России, начиная с  20.03.2020 г. по день фактического исполнения обязательства.  

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения  в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев