39_15040720 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-39331/23

12 декабря 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО  "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "ТестСПб" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании  задолженности по оплате за выполненные строительно-монтажные работы по Договору подряда  от 18.08.2021 № 1/ТестСПб/СИ в размере 18 804 481 рублей 11 копеек, пени за нарушение  установленного договором срока оплаты работ в размере 752 179 рублей 24 копеек,  

по встречному исковому заявлению ООО «Тест СПб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки  за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/ТестСПб/СИ от18.08.2021г. и  дополнительному соглашению № 1 от 05.07.2022г. к договору в сумме 18 775 743 руб. 17 коп.,  штрафа в размере 2 745 161 руб. 61 коп.,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО «Тест СПб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по оплате за  выполненные строительно-монтажные работы по Договору подряда от 18.08.2021 №  1/ТестСПб/СИ в размере 18 804 481 рублей 11 копеек, пени за нарушение установленного  договором срока оплаты работ в размере 752 179 рублей 24 копеек, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 120 873 руб. 00 коп.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО «Тест СПб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение  сроков выполнения работ по договору подряда № 1/ТестСПб/СИ от18.08.2021г. и по  дополнительному соглашению № 1 от 05.07.2022г. к договору в сумме 1 587 958 руб. 14 коп.,  штраф в размере 2 745 161 руб. 61 коп.  

 В остальной части встречных исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова