100208_2469459  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А74-3845/2022

г. Абакан

28 ноября 2022 года

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, в открытом  судебном заседании рассмотрел исковое заявление муниципального казённого учреждения  города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 386 498 рублей 40 копеек пени за  просрочку исполнения муниципального контракта № 34А/19 от 04.07.2019,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Строймастер» к муниципальному казённому учреждению города Абакана «Архитектура и  градостроительство» о взыскании 617 150 рублей 23 копейки неустойки за просрочку оплаты  исполнения муниципального контракта № 34А/19 от 04.07.2019.  

Руководствуясь статьями 49, 150, 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Отказать в первоначальном иске. 

2. Взыскать с муниципального казённого учреждения города Абакана «Архитектура  и градостроительство» в доход федерального бюджета 26 865 (двадцать шесть тысяч  восемьсот шестьдесят пять) рублей государственной пошлины.  

3. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального казённого учреждения города Абакана «Архитектура и  градостроительство» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймастер»  349 718 (триста сорок девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 47 копеек, а также 8 694  (восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 37 копеек расходов по оплате  государственной пошлины.  

Отказать в удовлетворении остальной части иска. 

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» из  федерального бюджета 3 349 (три тысячи триста сорок девять) рублей государственной  пошлины уплаченной платёжным поручением от 22.06.2022 № 1199.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья А.В. Лиходиенко