АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-1002/2024

г. Ставрополь

11 июня 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Говоруна А.А., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Шеховцовым Д.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Строй ТО Сервис», г. Магас, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>,  

к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  строительства», г. Пятигорск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

о продлении срока действия муниципального контракта от 13.10.2022 № 54-22 до  31.12.2024,  

руководствуясь статьями110, 167-170, 173 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

исковые требования удовлетворить. Продлить до 31.12.2024 срок действия муниципального контракта от 13.10.2022 

 № 54-22, заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление  капитального строительства», г. Пятигорск, ОГРН 

<

***> и обществом с  ограниченной ответственностью «Строй ТО Сервис», г. Магас, ОГРН 

<

***>, на  выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома корпус 2 (2 этап  строительства) по ул. Пальмиро Тольятти в рамках реализации проекта:  «Многоквартирные жилые дома корпус 1, корпус 2, корпус 3 по ул. Пальмиро Тольятти в  городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилого фонда».  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства», ОГРН 

<

***>, г. Пятигорск, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строй ТО Сервис», ОГРН 

<

***>, 

<

...> 000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Говорун