АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-10754/2024

г. Уфа

12 сентября 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хамидуллиной З.Р.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Багаутдиновой А.А., рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)  

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Управление капитального  строительства "Монолитстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третьи лица: 1. Управление земельных и имущественных отношений  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН:  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

2. конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «УКС  «Монолитстрой» ФИО1  

о взыскании задолженности по арендной плате по договору № 207-10 аренды  земельного участка от 15.03.2010 в размере 3 057 489 руб. 83 коп. за период с 01.12.2022  по 31.12.2023, пени в размере 321 323 руб. 89 коп. за период с 13.12.2022 по 31.12.2023 с  последующим начислением пени начиная с 01.01.2024 по день фактической уплаты долга,  исходя из расчета 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства земельных и имущественных отношений  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Управление капитального  строительства "Монолитстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по арендной плате по договору № 20710 аренды земельного участка от 15.03.2010 в размере 3 057 489 руб. 83 коп. за период с  01.12.2022 по 31.12.2023, пени в размере 321 323 руб. 89 коп. за период с 13.12.2022 по  31.12.2023 с последующим начислением пени начиная с 01.01.2024 по день фактической  уплаты долга, исходя из расчета 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Управление капитального  строительства "Монолитстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 39 894 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после  вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хамидуллина