АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

07. 05. 2024 года. Дело № А40-183003/22-43-1424  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, 

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

ООО " ЛайнКров " (ОГРН 1167746829183) к ООО " ТСГ " (ОГРН 1167746466359),  

с участием в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно  предмета спора ООО « Строительная компания СтройКлассик »,  

о взыскании 5 111 432 руб. 62 коп. – долга и встречное исковое заявление ООО " ТСГ " к ООО " ЛайнКров " 

о взыскании 27 337 930 руб. 76 коп., в том числе: 14 531 125 руб. 21 коп. – суммы неотработанного  аванса, 12 806 805 руб. 55 коп. – неустойки, с учётом заявления об уменьшении размера встречных  исковых требований до 18 506 583 руб. 57 коп., в том числе: 5 699 778 руб. 02 коп. – суммы неотработанного аванса, 12 806 805 руб. 55 коп. – неустойки,  

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – Пономарев В.Э., доверенность б/н  от 08.09.2023 г., от 3-го лица – не явился.  

Руководствуясь статьями 41, 49, 51, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 132, 155,  156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальное исковое заявление ООО " ЛайнКров " к ООО " ТСГ " о взыскании 5 111  432 руб. 62 коп. – долга оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины по первоначальному иску отнести на ООО " ЛайнКров ".  

Встречный иск ООО " ТСГ " к ООО " ЛайнКров " о взыскании 27 337 930 руб. 76 коп., в  том числе: 14 531 125 руб. 21 коп. – суммы неотработанного аванса, 12 806 805 руб. 55 коп. – неустойки, с учётом заявления об уменьшении размера встречных исковых требований до 18 506 583  руб. 57 коп., в том числе: 5 699 778 руб. 02 коп. – суммы неотработанного аванса, 12 806 805 руб.  55 коп. – неустойки удовлетворить.  

Расходы по уплате госпошлины по встречному иску отнести на ООО " ЛайнКров ". 

Взыскать с ООО " ЛайнКров " (ОГРН 1167746829183) в пользу ООО " ТСГ " (ОГРН  1167746466359) 18 506 583 руб. 57 коп., в том числе: 5 699 778 руб. 02 коп. – суммы неотработанного аванса, 12 806 805 руб. 55 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 115 532  руб. 92 коп.  

В остальной части встречный иск оставить без удовлетворения в связи с уменьшением истцом по встречному иску размера встречных исковых требований.  

Возвратить ООО " ТСГ " (ОГРН 1167746466359) из федерального бюджета РФ, уплаченную по платежному поручению № 56 от 23.05.2023 г., госпошлину в сумме 44 157 руб. 80 коп., в  связи с уменьшением размера встречных исковых требований.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов