1228_1755338  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-5061/2023

21 ноября 2023 года

г. Симферополь

   Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Якимчук Н.Ю., при ведении  протокола судебного заседания и его фиксации с помощью технических средств секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы  дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГРУПП-ЮГ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) о взыскании неустойки (пеней),  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2, по доверенности № 23-66 от 25.10.2023, имеются доказательства  наличия высшего юридического образования, личность установлена на основании паспорта  гражданина РФ;  

в отсутствие явки ответчика, извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте  судебного заседания.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд, -  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить полностью. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГРУПП- ЮГ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная  компания» неустойку (пени) за период с 15.10.2021 по 31.03.2022 и с 16.04.2022 по 27.12.2022  в размере 373 477,05 рублей; а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной  пошлины за рассмотрение иска в суде первой инстанции в размере 10470,00 рублей.  

3. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» из федерального бюджета 7347,00 рублей государственной пошлины,  излишне перечисленной в бюджет платёжным поручением № 5008 от 20.02.2023, о чем  выдать справку.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011,  

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня  принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Судья   Н.Ю. Якимчук