16_783947  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693024 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28, 

http://sakhalin.arbitr.ru/ тел. 460-945, факс 460-952 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-2332/2018  «10» июля 2018 года  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению  

отдела капитального строительства и жилищно-коммунального  хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 694740, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой ДВ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 123100, 

<

...>, эт. 45 ком. 10, оф. 100)  

о взыскании неустойки, при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 170 от 26.02.2018. в отсутствие ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой  ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 123100, 

<

...>, эт. 45 ком. 10, оф. 100) в пользу отдела  капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства  администрации Невельского городского округа (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 694740, 

<

...>) неустойку по муниципальному контракту в размере  65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой  ДВ» (ОГРН 5157746148951, ИНН 9705055968, 123100, г. Москва,  Набережная Пресненская, д. 12, эт. 45 ком. 10, оф. 100) в доход  федерального бюджета 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников