1322_1022801 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-10248/2019

г. Ижевск

25 февраля 2020 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи  Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании исковое  заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛК-Проект»  (ул. Кирова, д. 142, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к закрытому акционерному обществу «Ижевский  нефтяной научный центр» (ул. Свободы, д. 175, 

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 335 351 рубля  50 копеек долга, 44 563 рублей 69 копеек неустойки по договору субподряда  от 15.05.2017 № 0180/17,  

и встречное исковое заявление закрытого акционерного общества «Ижевский  нефтяной научный центр» к обществу с ограниченной ответственностью  «ЛК-Проект» о взыскании 396 607 рублей неустойки по договору субподряда  от 15.05.2017 № 0180/17.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л:

первоначальный иск удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Ижевский нефтяной  научный центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «ЛК-Проект» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 335 351 рубль 50 копеек долга, 44 563 рубля 69 копеек  неустойки по договору субподряда от 15.05.2017 № 0180/17, 10 598 рублей в  возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

Судья А.Н. Березина