32/2019-105962(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102  http://kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А28-16600/2018

город Киров

15 августа 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Балезиной Я.А.  

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Эффективная система  здравоохранения» (ИНН 7705544323, ОГРН 1137746579850, место нахождения:  192007, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, корп. 2, оф. 310)  

к Кировскому областному государственному бюджетному учреждению  здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» (ИНН  4346013360, ОГРН 1024301340513, место нахождения: 610021, Россия, Кировская  область, г. Киров, проспект Строителей, д. 27),  

обществу с ограниченной ответственностью «СВВ-Контакт» (ИНН 5024149432,  ОГРН 1145024008447, место нахождения: 143432, Россия, Московская область, г.  Красногорск, рабочий пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 17),  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора,  

субъект Российской Федерации «Кировская область» в лице министерства  здравоохранения Кировской области (ИНН 4347010475, ОГРН 1034316505178,  610019, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69),  

министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской  области (ИНН 4347002114, ОГРН: 1034316517509, 610019 Россия, город Киров,  ул. Карла Либкнехта, д. 69),  

о взыскании 196 487 771 рубля 05 копеек убытков, 71 049 301 рубля 48 копеек  неустойки, о расторжении государственного контракта от 28.12.2015, о  расторжении государственного контракта от 27.01.2016,  

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца – Ерохина М.А., по доверенности от 28.06.2018,  от ответчика КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» -  

 Зыковой С.И., по доверенности от 01.10.2018,  от министерства здравоохранения Кировской области –   Коковихиной Ю.Е., по доверенности от 09.01.2019,  

от министерства имущественных отношений и инвестиционной политики  Кировской области – Папава Д.Б., по доверенности от 17.05.2019,  

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

расторгнуть государственные контракты от 28.12.2015 № 0340300017315000021- 0144803-01 и от 27.01.2016 № 0340300017315000027-0144803-01 между  Кировским областным государственным бюджетным учреждением  здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» (ИНН  4346013360, ОГРН 1024301340513, место нахождения: 610021, Россия, Кировская  область, г. Киров, проспект Строителей, д. 27) и обществом с ограниченной  ответственностью «Эффективная система здравоохранения» (ИНН 7705544323,  ОГРН 1137746579850, место нахождения: 192007, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.  Боровая, д. 47, корп. 2, оф. 310).  

 Взыскать с Кировского областного государственного бюджетного  учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»  (ИНН 4346013360, ОГРН 1024301340513, место нахождения: 610021, Россия,  Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 27) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Эффективная система здравоохранения» (ИНН  7705544323, ОГРН 1137746579850, место нахождения: 192007, Россия, г. Санкт- Петербург, ул. Боровая, д. 47, корп. 2, оф. 310) 2 085 375 (два миллиона  восемьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) рублей 82 копейки неустойки, а  также 8 123 (восемь тысяч сто двадцать три) рубля 00 копеек в возмещение  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

 В удовлетворении остальной части иска отказать.  Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии  со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

 Электронная подпись действительна.Судья Д а н н ы е   Э П : У д о с т о в е р я ю щ и й   ц е н т р  Ф Г Б У  И А Ц  С у д е б н о г о Е.Р. Зведер 

департамента

Дата 17.05.2019 8:51:57Кому выдана ФИО1