АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, 

<

...> 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. 

<

***> 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А65-22375/2025

г. Казань

14 октября 2025 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ковальчука С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Миассаровой А.Ш.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 5 840 867 руб. 27 коп. долга,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 23 917 036 руб. 73 коп. неустойки, 464 170 руб. расходов по уплате государственной пошлины,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 3 742 881,61 руб. долга, 128 307 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 400 000 руб. неустойки, 464 170 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет взысканных сумм и в результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 3 007 018,61 руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.  

Судья С.А. Ковальчук