Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕШЕНИЯ

Дело № А32-54915/2023

г. Краснодар

27 мая 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167 — 171, 176, 180, 181, 182 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Взыскать с ООО СТК «Потенциал» (ИНН 5262388301, ОГРН 1225200036610) в  пользу ООО «НПП Нефтехим» (ИНН 2309152771, ОГРН 1162375047966) денежную  сумму в размере 144 160 руб. 27 коп. (Сто сорок четыре тысячи сто шестьдесят руб. 27  коп.) неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 010323 от  01.03.2023г. и дополнительному соглашению № 1 от 10.07.2023г. к договору подряда №  010323 от 01.03.2023г., в том числе: 68 688,00 руб. за период с 29.05.2023г. по  08.08.2023г. со стоимости работ по договору подряда № 010323 от 01.03.2023г. в размере  954 000,00 руб., 72 379,94 руб. за период с 09.08.2023г. по 27.05.2024г. со стоимости  неисполненных обязательств по договору подряда № 010323 от 01.03.2023г. на сумму  247 030,50 руб., 3 092,33 руб. за период с 02.08.2023г. по 10.08.2023г. нарушения  обязательств по дополнительному соглашению № 1 от 10.07.2023г. к договору подряда №  010323 от 01.03.2023г., расходы по оплате государственной пошлины при подаче искового  заявления в размере 3 444 руб.  

Взыскать с ООО СТК «Потенциал» (ИНН 5262388301, ОГРН 1225200036610) в  доход федерального бюджета госпошлину в размере 1 881 руб.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Судья В.С. Чуриков