35/2019-67831(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-435/2019

г. Новосибирск

3 апреля 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой  С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации рабочего  поселка Чаны Чановского района Новосибирской области (ОГРН  1025406428189), р.п. Чаны, Новосибирская область, к обществу с  ограниченной ответственностью "Новые технологии строительства" (ОГРН  1165476086907), г. Куйбышев, о взыскании неустойки в размере  

2 794 453 руб. 26 коп. 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новые  технологии строительства" (ОГРН 1165476086907) в пользу администрации  рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области (ОГРН  1025406428189) неустойку в размере 1 397 226 руб. 63 коп.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новые  технологии строительства" (ОГРН 1165476086907) в доход федерального  бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере  26 972 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Судья С.А. Исакова