РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-286686/23-13-3280

г. Москва

06 мая 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2024года

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Хаустова Н. И.,

При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Сербиным А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАЛАТА" (445040, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ ГОРОД, ФИО1 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.02.2018, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ" (123060, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 5 542 566  руб. 05 коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 паспорт, выписка из ЕГРЮЛ.

от ответчика – ФИО3 паспорт, доверенность от 12.10.2023, диплом.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАЛАТА" обратилось  в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ" о взыскании 5 542 566  руб. 05 коп.

Истец поддержал исковые требования  в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, отзыва на исковое заявление не представил, заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив доказательства имеющиеся в деле, выслушав в судебном заседании полномочных  представителей, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, иск заявлен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору Договор на оказание транспортных услуг по перевозке строительных сыпучих грузов № 2023-04/28 от 28 апреля 2023 года.

В соответствии с положениями п. 1.1 Договора №2023-04/28, Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика автотранспорт с водителем и оказывать услуги по перевозке строительных сыпучих материалов с объекта, расположенного по адресу: 

<

...> (ТПУ Ростокино), в объемах согласно заявкам Заказчика и Приложению №1 (Протокол согласования договорной цены), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их на условиях  Договора.

Договор №2023-04/28 носит характер действующего, извещение о намерении его расторжения со стороны Заказчика не поступало.

За период действия Договора №2023-04/28 с 28.04.23 по 30.09.23 Исполнителем оказаны услуги в размере 7547787,13руб., оплачены Заказчиком услуги в размере 4 030 973,38 руб.

Оказанные Исполнителем услуги в размере 7 547 787,13 руб. надлежащим образом оформлены УПД и подписаны сторонами посредством ЭДО.

Применительно к каждому УПД были выставлены счета на оплату, содержащие актуальную информацию о платежных реквизитах Исполнителя.

Реестры по оказанным услугам с указанием даты ТТН, гос.номера машины, марки машины, водителя, наименования перевозимого груза, пунктов загрузки и разгрузки, отработанных часов перевозимого объема и расстояния, цены за единицу измерения перевозки и стоимости перевозки, направлены по адресу электронной почты Заказчика pto@bavisgroup.ru.

Обязанности Исполнителя по надлежащему документальному оформлению оказанных услуг согласно п.3.3. Договора № 2023-04/28, исполнены. Задолженность Заказчика по Договору № 2023-04/28 в размере 3 516 813,75руб. подтверждена актам сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами посредством ЭДО.

Пунктом 3.4 Договора №2023-04/28 определено, что окончательный расчет за перевозку сыпучих грузов в течение календарного месяца производится не позднее 30 числа, следующего за расчетным месяцем. Расчет производится на основании акта об оказании услуг, составленного сторонами.

31 августа 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) № 117, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта), подтверждающий оказание услуг в августе 2023 года на сумму 4 251 813,75 руб., который по состоянию на дату подачи искового заявления не оплачен в размере 1 251 813,75 руб.

31 августа 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный  передаточный документ (УПД) №117/3, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта), подтверждающий оказание услуг в августе 2023 года на сумму 210 000,00 руб., по состоянию на дату подачи искового заявления не оплачен.

30 сентября 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) № 143/1, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта), подтверждающий оказание услуг в сентябре 2023 года на сумму 55 000,00 руб., который не оплачен.

28 апреля 2023 года между ООО «САФАЛАТА» и ООО «ТЕХКОМ» был заключен Договор на оказание транспортных услуг по перевозке строительных сыпучих грузов № 2023-04/28 К.Ш. в соответствии с положениями которого ООО «САФАЛАТА» являлось Исполнителем, а ООО «ТЕХКОМ»-Заказчиком.

В соответствии с положениями п.1.1 Договора № 2023-04/28 К.Ш., Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика автотранспорт с водителем и оказывать услуги по перевозке строительных сыпучих материалов с объекта, расположенного по адресу: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под Защитное сооружение гражданской обороны-«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 12.12, Коровинское ш., Д.29А, д.29). по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, Коровинское шоссе, земельный участок 29 (Коровинское ш., вл.29) (Северный административный округ), Контракт № 207-1220-ОК-1/Н, в объемах согласно заявкам Заказчика и Приложению №1 (Протокол согласования договорной цены), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их на условиях Договора.

За период действия Договора № 2023-04/28 К.Ш. с 28.04.23 по 31.07.23 Исполнителем оказаны услуги в размере 3 346 434,00 руб., оплачены Заказчиком услуги в размере 3 150 000,00 руб.

Оказанные Исполнителем услуги в размере 3 346 434,00 руб. надлежащим образом оформлены УПД и подписаны сторонами посредством ЭДО.

Применительно к каждому УПД были выставлены счета на оплату, содержащие актуальную информацию о платежных реквизитах Исполнителя.

Реестры по оказанным услугам с указанием даты ТТН, номера талона, гос.номера машины, марки машины, водителя, наименования перевозимого груза, пунктов загрузки и разгрузки, отработанных часов, перевозимого объема и расстояния, цены за единицу измерения перевозки н стоимости перевозки, направлены по адресу электронной почты Заказчика pto@bavisgroup.ru.

Пунктом 3.4 Договора №2023-04/28 К.Ш. определено, что окончательный расчет за перевозку сыпучих грузов в течение календарного месяца производится не позднее 30 числа, следующего за расчетным месяцем. Расчет производится на основании акта об оказании услуг, составленного сторонами.

31 июля 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) № 99, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта), подтверждающий оказание услуг в июле 2023 года на сумму 289365,75руб., который по состоянию на дату подачи искового заявления не оплачен в размере 196 434,00 руб. 

28 апреля 2023 года между ООО «САФАЛАТА» и ООО «ТЕХКОМ» был заключен Договор на оказание транспортных услуг по перевозке строительных сыпучих грузов №2023-04/28 Пр.В., в соответствии с положениями которого ООО «САФАЛАТА» являлось Исполнителем, а ООО «ТЕХКОМ»-Заказчиком.

В соответствии с положениями п. 1.1 Договора №2023-04/28 Пр.В., Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика автотранспорт с водителем и оказывать услуги по перевозке строительных сыпучих материалов с объекта, расположенного по адресу: Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0014007:18453, расположенный по адресу: 

<

...> вл.88, в объемах согласно заявкам Заказчика и Приложению №1 (Протокол согласования договорной цены), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их на условиях Договора.

Оказанные Исполнителем услуги в размере 5 520 041,43 руб. надлежащим образом оформлены УПД и подписаны сторонами посредством ЭДО.

Реестры по оказанным услугам с указанием даты ТТН, номера талона, гос.номера машины, марки машины, водителя, наименования перевозимого груза, пунктов загрузки и разгрузки, отработанных часов, перевозимого объема и расстояния, цены за единицу измерения перевозки а стоимости перевозки, направлены по адресу электронной почты Заказчика pto@bavisgroup.ru.

Таким образом, обязанности Исполнителя по надлежащему документальному оформлению оказанных услуг согласно п.3.3. Договора №2023-04/28 Пр.В., исполнены.

Задолженность Заказчика по Договору №2023-04/28 Пр.В. в размере 963 263,03 руб. подтверждена актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами посредством ЭДО.

31 июля 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) №101, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта), подтверждающий оказание услуг в июле 2023 года на сумму 2 861 247,05 руб., который не оплачен в размере 472 143,53 руб.

31 августа 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) № 117/5, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта), подтверждающий оказание услуг в августе 2023 года на сумму 491 119,5 руб., который не оплачен.

28 апреля 2023 года между ООО «САФАЛАТА» и ООО «ТЕХКОМ» был заключен Договор на оказание транспортных услуг по перевозке строительных сыпучих грузов №2023-04/28 Шол, в соответствии с положениями которого ООО «САФАЛАТА» являлось Исполнителем, а ООО «ТЕХКОМ»-Заказчиком.

В соответствии с положениями п.1.1 Договора №2023-04/28 Шол, Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика автотранспорт с водителем и оказывать услуги по перевозке строительных сыпучих материалов с объекта, расположенного по адресу: ЖК Шолохово. Дмитровское ш., в объемах согласно заявкам Заказчика и Приложению №1 (Протокол согласования договорной цены), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их на условиях Договора.

Договор №2023-04/28 Шол носит характер действующего, извещение о намерении его расторжения со стороны Заказчика не поступало.

За период действия Договора №2023-04/28 Шол с 28.04.23 по 30.09.23 Исполнителем оказаны услуги в размере 2 405 000,00 руб., оплачены Заказчиком услуги в размере 2 200 000,00 руб.

Оказанные Исполнителем услуги в размере 2 405 000,00 руб. надлежащим образом оформлены УПД и подписаны сторонами посредством ЭДО.

Применительно к каждому УПД были выставлены счета на оплату, содержащие актуальную информацию о платежных реквизитах Исполнителя.

Реестры по оказанным услугам с указанием даты ТТН, номера талона, гос.номера машины, марки машины, водителя, наименования перевозимого груза, пунктов загрузки и разгрузки, отработанных часов, перевозимого объема и расстояния, цены за единицу измерения перевозки и стоимости перевозки, направлены по адресу электронной почты Заказчика pto@bavisgroup.ru.

Задолженность Заказчика по Договору №2023-04/28 Шол в размере 205 000,00 руб. подтверждена актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами посредством ЭДО.

Согласно п.1.1, п.п.г) п.2.3, Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги на условиях нестоящего Договора.

Пунктом 3.4 Договора № 2023-04/28 Шол определено, что окончательный расчет за перевозку сыпучих грузов в течение календарного месяца производится не позднее 30 числа, следующего за расчетным месяцем. Расчет производится на основании акта о оказании услуг, составленного сторонами.

30 сентября 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) № 142, имеющий статус счета-фактуры и передаточного мента (акта), подтверждающий оказание услуг в сентябре 2023 года на сумму 592 500,00 руб., который не оплачен в размере 205 000.00 руб.

31 августа 2023 года между ООО «САФАЛАТА» и ООО «ТЕХКОМ» был заключен Договор на оказание транспортных услуг по перевозке строительных сыпучих грузов №2023-08/31, в соответствии с положениями которого ООО «САФАЛАТА» являлось Исполнителем, а ООО «ТЕХКОМ»-Заказчиком.

В соответствии с положениями п.1.1 Договора № 2023-08/31, Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика автотранспорт с водителем и оказывать услуги по перевозке строительных сыпучих материалов с объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, пересечение проспекта Сахарова и Садовой-Спасской улицы в объемах согласно заявкам заказчика и Приложению №1 (Протокол согласования договорной цены), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их на условиях Договора.

Договор № 2023-08/31 носит характер действующего, извещение о намерении его расторжения со стороны Заказчика не поступало.

За период действия Договора № 2023-08/31 с 31.08.23 по 30.09.23 Исполнителем оказаны услуги в размере 343 350,00руб., Заказчиком не оплачены.

Оказанные Исполнителем услуги в размере 343 350,00руб. надлежащим образом оформлены УПД и подписаны сторонами посредством ЭДО. Применительно к каждому УПД были выставлены счета на оплату, содержащие актуальную информацию о платежных реквизитах Исполнителя.

Реестры по оказанным услугам с указанием даты ТТН, номера талона, гос.номера машины, марки машины, водителя, наименования перевозимого груза, пунктов загрузки и разгрузки, отработанных часов, перевозимого объема и расстояния, цены за единицу измерения перевозки и стоимости перевозки, направлены по адресу электронной почты Заказчика pto@bavisgroup.ru.

Таким образом, обязанности Исполнителя по надлежащему документальному оформлению оказанных услуг согласно п.3.3. Договора № 2023-08/31, исполнены.

Задолженность Заказчика по Договору № 2023-08/31 в размере 343 350,00 руб. подтверждена актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами посредством ЭДО.

Пунктом 3.4 Договора № 2023-08/31 определено, что окончательный расчет за перевозку сыпучих грузов в течение календарного месяца производится не позднее 30 числа, следующего за расчетным месяцем. Расчет производится на основании акта о оказании услуг, составленного сторонами.

30 сентября 2023 года Исполнителем в адрес Заказчика был выставлен универсальный передаточный документ (УПД) № 143, имеющий статус счета-фактуры и передаточного документа (акта),  подтверждающий  оказание  услуг  в  сентябре  2023  года  на сумму 343 350,00 руб., который не оплачен.

01.11.23г. посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении была направлена досудебная претензия по юридическому адресу. 15.11.23г. досудебная претензия направлена посредством ЭДО.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений. 

Ответчик доводы истца документально не опроверг, доказательств надлежащего исполнения обязательств в установленный срок не представил, в связи с чем, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о взыскании задолженности по спорным договорам в полном объеме.

Удовлетворяя требование истца о взыскании неустойки  , суд руководствовался следующим.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с положениями п.4.2 Договора №2023-04/28, в случае задержки Заказчиком выплат сумм, причитающихся Исполнителю согласно п.3.3., Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

В соответствии с положениями п.4.2 Договора №2023-04/28 К.Ш., в случае задержки Заказчиком выплат сумм, причитающихся Исполнителю согласно п.3.3., Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

В соответствии с положениями п.4.2 Договора №2023-04/28 Пр.В., в случае задержки Заказчиком выплат сумм, причитающихся Исполнителю согласно п.3.3., Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

В соответствии с положениями п.4.2 Договора№2023-04/28 Шол, в случае задержки чихом выплат сумм, причитающихся Исполнителю согласно п.3.3., Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

В соответствии с положениями п.4.2 Договора №2023-08/31, в случае задержки Заказчиком выплат сумм, причитающихся Исполнителю согласно п.3.3., Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, не более 2% от неоплаченной суммы.

Ходатайство ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ суд считает подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Вместе с тем, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000 N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба. 

Таким образом, суд считает необходимым применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки до суммы 250 146 руб. 13 коп., учитывая конкретные обстоятельства дела и принимая во внимание то, что заявленная неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.

Ответственность за неисполнение денежного обязательства указана в п.1 ст.395 ГК РФ, проценты на сумму долга определяются в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

По состоянию на дату подачи искового заявления действует ключевая ставка Банка России в размере 15% годовых.

Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен. Суд считает размер взыскиваемой неустойки соразмерным последствиям нарушения обязательств.

Документально ответчик исковые требования не опроверг.

Требование о взыскании неустойки до фактического исполнения обязательства суд считает подлежащим удовлетворению лишь применительно к задолженности в размере 4 881 510,78 руб. В части длящейся неустойки по договору №2023-08/31 судом отказано, поскольку указанным договором сторонами согласовано ограничение неустойки 2%.

В соответствии с ч. 1 с. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению, поскольку документально подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах дела, а ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения встречных обязательств по оплате, тогда как в силу ст. ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается, и которые должны быть подтверждены определенными доказательствами.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина  по иску относится на ответчика в полном объеме. 

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 4, 27, 65, 67, 68, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАЛАТА" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 5 224 860 (пять миллионов двести двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят) руб. 78 коп., неустойку в размере 250 146 (двести пятьдесят тысяч сто сорок шесть) руб. 13 коп., начисленную договорную неустойку на сумму 4 881 510 руб. 78 коп. до фактического исполнения, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 713 (пятьдесят тысяч семьсот тринадцать) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья:

Н.И. Хаустова